PO - Governo do Estado de São Paulo
Transcript of PO - Governo do Estado de São Paulo
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO
Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR888320/2019 Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí
DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 306-20 (N DES.) Recapeamento asfáltico 20,35% 0,00% 0,00%
Item Fonte Código Descrição Unidade QuantidadeCusto Unitário (sem BDI) (R$)
BDI(%)
Preço Unitário (com BDI) (R$)
Preço Total(R$)
↓
261.133,28 1. SINAPI Recapeamento - - BDI 1 - 261.133,28 RA
1.1. CANTEIRO DE OBRAS - - - BDI 1 - 4.839,40 RA
1.1.1. Composição 007 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,00 929,43 BDI 1 1.118,57 1.118,56 RA
1.1.2. Composição 001FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
M2 4,00 772,92 BDI 1 930,21 3.720,84 RA
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - - BDI 1 - 3.470,60 RA
1.2.1. Composição 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MES 1,00 2.883,74 BDI 1 3.470,58 3.470,60 RA
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - - - BDI 1 - 1.607,76 RA
1.3.1. Composição 003 MOBILIZAÇÃO UN 1,00 667,95 BDI 1 803,88 803,88 RA
1.3.2. Composição 004 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00 667,95 BDI 1 803,88 803,88 RA
1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - - - BDI 1 - 220.614,25 RA
1.4.1. SINAPI 96402EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
M2 6.008,82 1,76 BDI 1 2,12 12.738,70 RA
1.4.2. SINAPI 93176TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TXKM 1.291,52 0,45 BDI 1 0,54 697,41 RA
1.4.3. SINAPI 93177TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
TXKM 188,75 1,60 BDI 1 1,93 364,28 RA
1.4.4. SINAPI 95995EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 180,27 917,01 BDI 1 1.103,62 198.949,58 RA
1.4.5. SINAPI 95303TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 7.864,28 0,83 BDI 1 1,00 7.864,28 RA
1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - - BDI 1 - 7.599,45 RA
1.5.1. SINAPI 72947SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 166,36 14,34 BDI 1 17,26 2.871,37 RA
1.5.2. Composição 005
CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4,00 414,30 BDI 1 498,61 1.994,44 RA
1.5.3. Composição 006CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 13,00 174,72 BDI 1 210,28 2.733,64 RA
1.6. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 23.001,82 RA
1.6.1. SINAPI 94293EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
M 173,94 109,88 BDI 1 132,24 23.001,82 RA
Recapeamento asfáltico
Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO1066551-37 Obras de recapeamento asfáltico
SAO PAULO Santópolis do Aguapeí / SPLOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
RECURSO
PMv3.0.4 1 / 2
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO
Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR888320/2019 Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí
DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 306-20 (N DES.) Recapeamento asfáltico 20,35% 0,00% 0,00%
Item Fonte Código Descrição Unidade QuantidadeCusto Unitário (sem BDI) (R$)
BDI(%)
Preço Unitário (com BDI) (R$)
Preço Total(R$)
↓
261.133,28 Recapeamento asfáltico
Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO1066551-37 Obras de recapeamento asfáltico
SAO PAULO Santópolis do Aguapeí / SPLOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
RECURSO
Encargos sociais:
Observações:
Local Responsável TécnicoNome: Douglas de Freitas JuniorCREA/CAU: 5069929892/SP
Data ART/RRT: 28027230201151598quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Santópolis do Aguapeí / SP
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
PMv3.0.4 2 / 2
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE888320/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/211. Recapeamento 261.133,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. CANTEIRO DE OBRAS 4.839,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.470,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.607,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 220.614,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 7.599,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.001,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 238.750,00 - - - - - - - - - - Período: Contrapartida: 22.383,28 - - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - Investimento: 261.133,28 - - - - - - - - - -
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Repasse: 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 22.383,28 22.383,28 22.383,28 22.383,28 22.383,28 22.383,28 22.383,28 22.383,28 22.383,28 22.383,28 22.383,28 Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 261.133,28 261.133,28 261.133,28 261.133,28 261.133,28 261.133,28 261.133,28 261.133,28 261.133,28 261.133,28 261.133,28
Local Responsável TécnicoNome: Douglas de Freitas JuniorCREA/CAU: 5069929892/SP
Data ART/RRT: 28027230201151598
1066551-37
Total: R$ 261.133,28
Item Descrição
quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Recapeamento asfáltico
Valor (R$) Parcelas:
Prefeitura Municipal de Santópolis do AguapeíObras de recapeamento asfáltico
Santópolis do Aguapeí / SP
PMv3.0.4 1 / 2
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR888320/2019
1. Recapeamento 261.133,28 % Período:
1.1. CANTEIRO DE OBRAS 4.839,40 % Período:
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.470,60 % Período:
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.607,76 % Período:
1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 220.614,25 % Período:
1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 7.599,45 % Período:
1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.001,82 % Período:
%:
Repasse:Período: Contrapartida:
Outros:Investimento:
%:Repasse:
Acumulado: Contrapartida:Outros:
Investimento:
Local
Data
1066551-37
Total: R$ 261.133,28
Item Descrição
quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Valor (R$) Parcelas:
Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí
Santópolis do Aguapeí / SP
12
07/210,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
- - - -
100,00%238.750,00
22.383,28 -
261.133,28
Grau de Sigilo
#PUBLICO
PMv3.0.4 2 / 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ. 44.445.054/0001-36
____________________________________________________________________________________________________________
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Fone fax (018) 3605-9500 - CEP. 16240-000 - Santópolis do Aguapeí – SP. Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br - Email: [email protected]
MEMORIAL DESCRITIVO
1. CANTEIRO DE OBRAS
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
A Empresa Contratada deverá manter durante todo o período de execução
dos serviços uma placa de identificação da obra. A placa deverá ser confeccionada
em chapa de aço galvanizado, com uma área de 2,88 metros quadrados, conforme
o Manual de Visual de Placas e Adesivos de Obras do Governo Federal.
1.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
Nos trechos a serem recapeados devem ser sinalizados através de placas de
sinalização provisória para evitar acidentes.
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
A contratada deve apontar responsável técnico da obra,
encarregado geral e guarda. O responsável técnico deverá acompanhar a obra e
se reportar a fiscalização quando necessário.
3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.1 MOBILIZAÇÃO
O item paga a mobilização dos equipamentos para execução da
obra. Transporte em caminhão prancha, transportando dois
equipamentos por vez, carga/descarga da usina até a obra.
3.2 DESMOBILIZAÇÃO
O item paga a desmobilização dos equipamentos para execução
da obra. Transporte em caminhão prancha, transportando dois equipamentos
por vez, carga/descarga da obra até a usina.
4. RECAPEAMENTO ASFALTICO
4.1 PINTURA DE LIGAÇÃO
Toda a superfície a ser recapeada deverá ser limpa com jato de alta
pressão de ar e água, retirando toda sujeira e impurezas que possa prejudicar a
boa aderência da camada de recape a ser aplicada. Os eventuais buracos e
deformações graves deverão ser corrigidos com concreto, a fim de obter um
nivelamento da superfície a receber a camada de recape. Quando toda superfície
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ. 44.445.054/0001-36
____________________________________________________________________________________________________________
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Fone fax (018) 3605-9500 - CEP. 16240-000 - Santópolis do Aguapeí – SP. Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br - Email: [email protected]
estiver devidamente regularizada e limpa deverá ser aplicada sobre a mesma uma
pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C numa taxa de 0,51/m2. A
distribuição do material betuminoso deverá ser feita sobre pressão nos limites da
temperatura de aplicação especificados. Deverá ser feita nova aplicação do
material betuminoso com o distribuidor manual nos lugares onde houver deficiência
dele. Depois de aplicada, a pintura deverá permanecer em repouso, até que seque
e endureça suficientemente para receber a próxima camada.
4.2 / 4.3 TRANSPORTE DE MATERIAL USINA/OBRA, DENTRO DA OBRA E
MANEJO DA CARGA
A carga dos caminhões deve ser feita de maneira a evitar segregação da mistura dentro da caçamba. O início da produção na usina deve ocorrer quando todo o equipamento de pista estiver em condições de uso, para evitar a demora na
descarga na acabadora que pode acarretar em diminuição da temperatura da mistura com prejuízo da compactação. A mistura produzida deve ser transportada da usina ao local de aplicação, em caminhões basculantes atendendo ao especificado na norma ET-DE- POO/026A (DER). As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, especialmente, da perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura. O tempo máximo de permanência da mistura no caminhão e dado pelo limite de temperatura estabelecido para aplicação da massa na pista. O serviço de recapeamento será executado com espessura média de 3 cm com CBUQ CAP 50/70 e será aplicado com vibro acabador e a rolagem deverá ser feita com rolo pneumático e o
fechamento com rolo liso (Tandem). A capa de rolamento recém acabada deve ser liberada ao tráfego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente.
4.4 CAMADA CBUQ
O CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) deve ser produzido em usina apropriada, que deve ser calibrada, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura. A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 120°C nem exceder 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de
10°C a 15°C acima da temperatura do cimento asfáltico, sem ultrapassar 177°C. Onde a base do pavimento foi comprometida a reconstrução ficará a cargo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ. 44.445.054/0001-36
____________________________________________________________________________________________________________
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Fone fax (018) 3605-9500 - CEP. 16240-000 - Santópolis do Aguapeí – SP. Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br - Email: [email protected]
Prefeitura Municipal, deixando a superfície de modo que garanta a estabilidade e durabilidade do recapeamento.
4.5 TRANSPORTE DE MATERIAL USINA/OBRA, DENTRO DA OBRA
E MANEJO DA CARGA
Consiste no transporte do material asfáltico entre a Usina de Asfalto e a Obra, conforme consideradas no orçamento.
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA
O projeto de sinalização horizontal foi executado de acordo com o Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV do CONTRAN – Resolução nº 236 de 11 de Maio de 2007. O projeto de sinalização vertical foi executado de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I do CONTRAN - Resolução nº 180 de 26 de Agosto de 2005, aprovado pela Resolução CONTRAN nº 243 de 22 de junho de 2007.
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
A superfície a ser executada a pintura deverá ser limpa com jato de pressão a
ar, removendo todo tipo de sujeira. As letras devem ser uniformes, com tinta refletiva
e de acordo com as especificações do DER/SP.
5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL
A Sinalização Vertical deverá ser do tipo R-l, padrão CONTRAN, executadas
de acordo com projeto anexo a este memorial, fixadas em poste de aço galvanizado
com costura, DIM 2440/NBR 5580, classe média, diâmetro de 2 polegadas,
espessura 3,65 mm, densidade de 5,10 kg/m, padrão DETRAN.
5.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL – NOMES DE RUAS
As placas de Identificação c o m o s n o m e s das ruas devem ser fixadas
nos cruzamentos apontados em projeto, em local visível. Devem ser parafusadas
em tubos de aço galvanizado de diâmetro 2.1/2 polegadas. Os tubos devem ser
concretados com profundidade de 0,50 m nas calçadas, a uma distância mínima de
0,10 m do alinhamento das guias, ficando com altura de pelos menos 2,50 metros.
6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 SARJETÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ. 44.445.054/0001-36
____________________________________________________________________________________________________________
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Fone fax (018) 3605-9500 - CEP. 16240-000 - Santópolis do Aguapeí – SP. Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br - Email: [email protected]
Os sarjetões devem ser executados com concreto usinado Fck 25 Mpa, com
tela soldada Q 196 Belgo ou similar, 15x15cm, na bitola 6,3 mm. Durante a execução
o concreto deverá ser vibrado.
NOTAS GERAIS
• A obra será executada no regime de empreitada global, com medição única.
• Data base da planilha SINAPI – 06/2020
• A medição ficará condicionada a instalação da placa do convênio.
• A contratada será remunerada em 100% do valor do contrato quando se der
a conclusão e aceite de todos os serviços executados.
SEGURANÇA:
A contratada deverá providenciar todos os equipamentos de segurança para proteção individual e ou coletiva dos funcionários, assim como será também de responsabilidade da contratada a aquisição de todo e qualquer material necessário à higiene do trabalho, conforme legislação em vigor. Correrá por conta da contratada a responsabilidade de qualquer acidente no trabalho de execução da obra e serviços contratados, bem como as indenizações que possam ser pagas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos nas vias públicas sejam de inteira responsabilidade da contratada.
INTERRUPÇÕES DO TRÁFEGO: A contratada será responsável pela interrupção do tráfego devendo satisfazer as
normas municipais de transito assim como ao código estadual e federal também, sendo
que toda e qualquer exigência de placas, cones, sinais luminosos (noturnos) que se
fizerem necessários para interrupção, desvio, sinalização provisória, etc... Ocorrerão por
conta da contratada sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Nipoã.
GARANTIAS: O projeto definiu a vida útil do pavimento em 5 anos, e assim a empresa
contratada deverá apresentar termos de responsabilidades equivalentes a um período
mínimo de 5 anos, durante este período a empresa manter-se-á responsável por todo e
qualquer defeito que venha ocorrer no leito carroçável. Atribuímos que, desta forma,
todo e qualquer prejuízo ligado aos defeitos destes leitos que foram reparados, ficarão
sujeito a uma nova etapa de reparos a serem executados pela empresa contratada sem
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ. 44.445.054/0001-36
____________________________________________________________________________________________________________
Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Fone fax (018) 3605-9500 - CEP. 16240-000 - Santópolis do Aguapeí – SP. Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br - Email: [email protected]
nenhum ônus a esta municipalidade. A empresa deverá apresentar acervo técnico
expedido pelo CREA de serviço semelhante. MEDlÇÃO:
A medição será executada em uma única etapa, sendo que a municipalidade
emitirá um Laudo de Medição Único, após a conclusão total dos serviços. Após a emissão
do laudo, deverá ser emitida nota fiscal dos serviços prestados. O pagamento do v a l o r
d a o b r a f i c a c o n d i c i o n a d o a o r e c e b i m e n t o d o recurso a ser repassado
pelo Órgão detentor do convênio. DECLARAÇÃO:
As empresas interessadas deverão agendar visita técnica para conhecer os trechos
onde serão realizados os serviços desta obra. Ao realizar a visita técnica, a Prefeitura
Municipal emitirá uma declaração de vistoria dos trechos por parte da empresa que fez a
visita. Documento esse que deve constar na documentação da licitação entre as
declarações pedidas em edital.
A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA): Assim que for emitida a Ordem de serviço, a CONTRATADA deverá emitir ART e
envia- lá a CONTRATANTE. O serviço não deve ser iniciado sem a emissão e apresentação
da ART.
GENERALIDADES: Todo material e mão de obra a ser utilizado nos serviços serão de responsabilidade
da empresa contratada, assim como todos os equipamentos de segurança e/ou
maquinários empregados nos serviços.
Santopolis do Aguapeí, 08 de outubro de 2020.
Eng. Civil Douglas de Freitas Junior CREA: 5069929892/SP
Resp. Técnico