SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO …€¦ · ano xxviii nº 09 setembro/2015 . 2...

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CÂMPUS RIO

VERDE

B O L E T I M

D E

S E R V I Ç O

ANO XXVIII Nº 09

SETEMBRO/2015

2

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

MINISTRO

Renato Janine Ribeiro

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Marcelo Machado Feres

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

CÂMPUS RIO VERDE

DIRETOR-GERAL

Anisio Correa da Rocha

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Lucilene Bueno Borges de Almeida

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

Viviane Purcena de Souza

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Gelsimar da Cunha Martins Borges

Wilker Genova de Lima

3


S U M Á R I O ATOS DO DIRETOR-GERAL Portaria 281 de 01 de setembro de 2015...................................................................................... Portaria 285 de 01 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 286 de 02 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 287 de 02 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 288 de 03 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 289 de 03 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 290 de 03 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 291 de 03 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 292 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 293 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 294 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 295 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 296 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 297 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 298 de 09 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 299 de 11 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 305 de 17 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 306 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 307 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 308 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 309 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 310 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 311 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 312 de 23 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 313 de 30 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 314 de 30 de setembro de 2015 ..................................................................................... Ordem de Serviço 16 de 24 de agosto de 2015............................................................................ Ordem de Serviço 18 de 18 de setembro de 2015........................................................................ Ordem de Serviço 19 de 18 de setembro de 2015........................................................................ Ordem de Serviço 20 de 18 de setembro de 2015........................................................................ Decisão Administrativa 09 de 17 de setembro de 2015................................................................ ATOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Licença para Tratamento de Saúde – Lei nº 8.112/90.................................................................. Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família................................................................. Doação Voluntária de Sangue....................................................................................................... Licença à Gestante........................................................................................................................ Auxílio Natalidade.......................................................................................................................... Auxílio Pré-Escolar........................................................................................................................ Férias.............................................................................................................................................Diversos.........................................................................................................................................

04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 20 23 25 28 29 30 31 31 31 32 32 34

4


ATOS DO DIRETOR-GERAL

Portaria nº 281, de 01 de setembro de 2015

O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições

legais e tendo em vista a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005 e suas

alterações,

R E S O L V E:

Conceder Progressão por Mérito Profissional a MÔNICA ELEONORA

RODRIGUES DÁRIO, Técnico em Agropecuária, Nível D-IV Padrão 11, para o Nível D-IV, Padrão

12, com efeitos financeiros a partir de 01.09.2015.

Edson Luiz Souchie

Diretor-Geral em Exercício



FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e

tendo em vista a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005,

R E S O L V E:

Conceder Incentivo à Qualificação correspondente a 30 % (trinta por cento) ao valor

do vencimento de DILMA FERREIRA LEITE SILVA, Assistente Social, Matrícula 2246642, por ser

a mesma, possuidora do Curso de Especialização em Políticas Sociais, de acordo com o Anexo

IV, da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei 12.772/2012, Anexo XVII.

II - Efeitos financeiros a partir de 27.08.2015.

Edson Luiz Souchie


5





legais e tendo em vista a legislação vigente,

R E S O L V E:

Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro,

constituírem Comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de

Bacharelado em Engenharia Elétrica para o Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Goiano:

NOME FUNÇÃO MATRÍCULA

Marcio da Silva Vilela Presidente 1221937

João Areis Ferreira Barbosa Júnior Membro 2234942

Hugo Leonardo Souza Lara Leão Membro 2234946

Michell Macedo Alves Membro 1958666

Tiago Clarimundo Ramos Membro 1806550

II – A presente portaria entra em vigor nesta data.

Edson Luiz Souchie





legais e tendo em vista a legislação vigente,

R E S O L V E:


constituírem Comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em

Segurança do Trabalho (presencial) para o Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Goiano:


6


Haihaini Silva Passos Presidente 1578090

João Areis Ferreira Barbosa Júnior Membro 2234942

Hugo Leonardo Souza Lara Leão Membro 2234946

Marcio da Silva Vilela Membro 1221937

Tiago José Pires de Oliveira Membro 2234952

Melissa Cássia Favaro Boldrin Freire Membro 1661894

Cláudia Regina Megda Membro 1730016


Edson Luiz Souchie



O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista

a legislação vigente,

R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Desempenho Acadêmico a SANDRA MARA

SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D-

III Nível 01, para a Classe D-III Nível 02, com efeitos financeiros a partir de 29.06.2015.


Diretor-Geral



EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em

vista a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005 e suas alterações,

R E S O L V E:

7


Conceder Progressão por Mérito Profissional a CLESSY FRANCISCA DE BRITO

ARANTES, Nutricionista, Nível E-II Padrão 08, para o Nível E-II, Padrão 09, com efeitos

financeiros a partir de 01.09.2015.


Diretor-Geral




vista a legislação vigente,

R E S O L V E:


constituírem Comissão de estudo para implementação do Ensino Médio com o Curso de

Informática do Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano:


Fábio Montanha Ramos Presidente 1422929

Leonel Diógenes Carvalhaes Alvarenga Membro 1587264

Rafael Carvalho de Mendonça Membro 3504152

Marcio da Silva Vilela Membro 1221937

Carina Calixto Ribeiro de Araujo Membro 2133064

Gilma Guimarães Membro 1659858



Diretor-Geral





8


R E S O L V E:

Designar CARLOS WEGERMANN, Vigilante, Matrícula 1106501, REGINALDO

APARECIDO DA SILVA, Vigilante, Matrícula 1106566, e LENILDO DE OLIVEIRA GOUVEIA,

Assistente em Administração, Matrícula 0047609, para sob a presidência do primeiro, constituírem

comissão para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 33/2015, referente a prestação de serviços

de vigilância patrimonial, firmado entre a empresa Sitran Empresa de Segurança Ltda e este

Câmpus Rio Verde do Instituto Federal Goiano.

II – A presente Portaria entra em vigor nesta data.


Diretor-Geral




a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005,

R E S O L V E:

Conceder Incentivo à Qualificação correspondente a 30 % (trinta por cento) ao valor

do vencimento de DAYANA CARDOSO CRUZ, Auxiliar em Administração, Matrícula 2170630,

por ser a mesma, possuidora do Curso de Especialização em Auditoria, Controladoria e Gestão

de Tributos, de acordo com o Anexo IV, da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei

12.772/2012, Anexo XVII.



Diretor-Geral





9


R E S O L V E:

Designar JOÃO CLEBER MODERNEL DA SILVEIRA, Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico, Matrícula 1645996, FREDERICO ANTONIO LOUREIRO SOARES,

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula 1807622, TELMA APARECIDA

FALBO DA SILVA, Auxiliar em Administração, Matrícula 1123219 e JOSÉ AURELIO VAZQUEZ

RUBIO, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula 1730585, para sob a

presidência do primeiro, constituírem comissão para avaliação dos projetos de extensão para o

Edital Institucional de Apoio a Projetos de Extensão nº 01/2015 deste Câmpus Rio Verde do

Instituto Federal Goiano.

II – Revogar a Portaria nº 235, de 07 de agosto de 2015, publicada no BS IF Goiano

– Rio Verde nº 08/2015.

III – A presente Portaria entra em vigor nesta data.


Diretor-Geral



EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a

legislação vigente e o que consta do Processo nº 23218.000607/2013-72,

R E S O L V E:

Prorrogar até 16.12.2016 o prazo estabelecido na Portaria nº 313, de 03 de

setembro de 2014, publicada no BS/IFGOIANO – Rio Verde nº 09/2014, que concede o

afastamento a ROSENILDE NOGUEIRA PANIAGO, Professor do Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico, Matrícula 1804347, para cursar Doutorado em Ciências da Educação do Programa

de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Minho com sede em Braga, Portugal.


Diretor-Geral

10




EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições delegadas pela Portaria

nº 28 de 18.01.2012, publicada no DOU de 20.01.2012.

CONSIDERANDO:

Artigo 18 da Lei nº 12.772/2012;

Resolução do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências da

SETEC/MEC nº 1, de 20.02.2014, publicada no DOU de 21.02.2014;

Resolução nº 032/2014/CONSELHO SUPERIOR/IF Goiano de 25.04.2014 e

Processo Administrativo nº 23218.000301/2015-88;

R E S O L V E:

I - Conceder ao servidor PAULO HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES,

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula 1803785, lotado no Câmpus Rio

Verde, o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), nível III, correspondente

Retribuição por Titulação de Doutorado, com efeitos financeiros a partir de 24.11.2014.

II – A presente Portaria vigora a partir desta data.


Diretor-Geral





CONSIDERANDO:




11




R E S O L V E:

I - Conceder ao servidor ANTONIO JOÃO FONTES, Professor do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico, Matrícula 1285415, lotado no Câmpus Rio Verde, o Reconhecimento de

Saberes e Competências (RSC), nível III, correspondente Retribuição por Titulação de Doutorado,

com efeitos financeiros a partir de 01.03.2013.



Diretor-Geral





CONSIDERANDO:






R E S O L V E:

I - Conceder a servidora LUCIANA CRISTINA VITORINO, Professor do Ensino

Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula 1285415, lotada no Câmpus Rio Verde, o

Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), nível III, correspondente Retribuição por

Titulação de Doutorado, com efeitos financeiros a partir de 01.03.2013.


12



Diretor-Geral





R E S O L V E:

Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem, sob a presidência do

primeiro, a Comissão responsável para identificar as causas da evasão escolar no campus Rio

Verde-GO, bem como propor estratégias para minimizar tal problema.

Servidor Função Matrícula Assinatura

Gilma Guimarães Presidente 1659858

Aline Gobbi Dutra Guimarães Membro 1788705

Caike da Rocha Damke Membro 1959739

Eloiza da Silva Nunes Membro 2144144

Simone Alexandre Martins Corbiniano Membro 1567611



Diretor-Geral





R E S O L V E:

Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem, sob a presidência do

primeiro, Comissão Permanente responsável para realizarem Licitações destinadas a compras e

13


serviços para este Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Goiano, durante o exercício de 2015.

Servidor Função Matrícula

Elvys Fernandes da Silva Presidente 1664820

Layara Alexandre Bessa Membro 1637768

Lenildo de Oliveira Gouveia Membro 0047609

Luciene Gonçalves de Moraes Suplente 1638829



Diretor-Geral

Portaria 305 de 17 de setembro de 2015

O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DO CÂMPUS RIO VERDE – GO DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das

atribuições legais e tendo em vista a legislação vigente,

R E S O L V E:

Designar EDESIO JUNQUEIRA JUNIOR, Operador de Máquinas Agrícolas,

Matrícula 2222512, para exercer a Função de Substituto do Chefe da Seção de Jardinagem,

Código FG-3, deste Câmpus Rio Verde.

II – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.


Diretor-Geral





R E S O L V E :

14


Designar LUCIENE GONÇALVES DE MORAES, Assistente em Administração,

Matrícula 1638829, YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS, Assistente em Administração,

Matrícula 1586736, e CARLA DE OLIVEIRA BURGATI, Assistente em Administrativo, Matrícula

1586724, para sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão para instaurar Processo

Administrativo para apurar fatos que envolvem o contrato nº 04/2014, em desfavor da empresa BN

Construtora e Engenharia Ltda - EPP.



Diretor-Geral





R E S O L V E :

Designar LUCILENE BUENO BORGES DE ALMEIDA, Contador, Matrícula

1106233, LUCIENE GONÇALVES DE MORAES, Assistente em Administração, Matrícula

1638829, e CARLA DE OLIVEIRA BURGATI, Assistente em Administrativo, Matrícula 1586724,

para sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão para instaurar Processo Administrativo

para apurar fatos que envolvem o contrato nº 36/2012, em desfavor da empresa Construtora

Dornel Andrade Ltda - ME.



Diretor-Geral





R E S O L V E :

15


Designar YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS, Assistente em Administração,

Matrícula 1586736, CARLA DE OLIVEIRA BURGATI, Assistente em Administração, Matrícula

1586724 e LUCILENE BUENO BORGES DE ALMEIDA, Contador, Matrícula 1106233, para sob

a presidência do primeiro, constituírem Comissão para instaurar Processo Administrativo para

apurar fatos que envolvem o contrato nº 03/2015, em desfavor da empresa Force Construtora

Ltda - ME.



Diretor-Geral





R E S O L V E:

Conceder Incentivo à Qualificação correspondente a 52 % (cinquenta e dois por

cento) ao valor do vencimento de VIVIANE PURCENA DE SOUZA, Assistente em Administração,

Matrícula 1667147, por ser a mesma, possuidora do Curso de Mestrado Profissional em

Administração, de acordo com o Anexo IV, da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei

12.772/2012, Anexo XVII.



Diretor-Geral





R E S O L V E:

16


Conceder Progressão Funcional por Desempenho Acadêmico a PRISCILA

ALONSO DOS SANTOS, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D-IV Nível

01, para a Classe D-IV Nível 02, com efeitos financeiros a partir de 14.09.2015.


Diretor-Geral





R E S O L V E:

Conceder Progressão Funcional por Desempenho Acadêmico a ALINE

DITOMASO, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D-III Nível 03, para a

Classe D-III Nível 04, com efeitos financeiros a partir de 16.08.2015.


Diretor-Geral





R E S O L V E:

Conceder Incentivo à Qualificação correspondente a 35 % (trinta e cinco por cento)

ao valor do vencimento de CHRISTINA MARIA DE PAULA, Engenheiro/Área, Matrícula 1586721,

por ser a mesma, possuidora do Curso de Mestrado em Ciências Agrárias, de acordo com o

Anexo IV, da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei 12.772/2012, Anexo XVII.


17



Diretor-Geral





R E S O L V E:


constituírem a Comissão de Formatura e Eventos deste Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de

Ciências e Tecnologia Goiano:

Servidor Função Matrícula

Adaildes Bispo Dourado Presidente 1644812

Carlos Wegermann Membro 1106501

Edevaldo Gomes de Souza Membro 0047616

Fábio Montanha Ramos Membro 1422929

Ionária Rodrigues da Costa Membro 1106087

Maria Francisca Dantas Machado de Sousa Membro 1050504

Ney dos Santos Araujo Membro 1106175

Rafaiane Macedo Guimarães Membro 2170611

Willian Marques Pires Membro 1634835



Diretor-Geral




vista a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005 e suas alterações,

18


R E S O L V E:

Conceder Progressão por Mérito Profissional a CHRISTIE DE CASTRO FREITAS,

Assistente em Administração, Nível D-IV Padrão 07, para o Nível D-IV, Padrão 08, com efeitos

financeiros a partir de 09.08.2015.


Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 16, DE 24 DE AGOSTO DE 2015.

Instaura processo Administrativo para rescindir, se for o caso, o

Contrato Nº 01/2014, apurar possível retardamento da execução da

obra de construção da Garagem, aplicar eventual penalidade à

empresa BN Construtora Ltda., verificar eventuais prejuízos

causados à Administração e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE,

no uso de suas atribuições legais e regimentais nos termos da Portaria nº 25 de 18/01/2012 (DOU

19/01/2012):

Considerando as informações contidas no Memorando nº 47/2015/DAP/CRV//IF

Goiano de 20 de agosto de 2015,

Considerando a informação de lentidão das obras de construção da Garagem, obra

essa que vem sendo executada pela empresa BN Construtora Ltda., no âmbito do Contrato Nº

01/2014;

Considerando que os cronogramas físico-financeiros não estão sendo cumpridos,

sendo que o executado até o momento, conforme medições apresentadas, atinge

aproximadamente 68% do total da obra, quando que o total de execução deveria ser em torno de

pelo menos 100%, considerando o final da vigência do contrato;

Considerando que tais fatos implicam, em tese, na tipificação de situações que

levam a Administração a exercer o seu poder-dever de rescindir unilateralmente o contrato Nº

01/2014, aplicar eventuais penalidades à empresa e apurar eventuais prejuízos causados à

Administração, na forma da Lei n˚ 8.666/93;

Considerando, por fim, a necessidade de se facultar à referida empresa a ampla

defesa e o contraditório sobre os fatos acima relatados,

19


RESOLVE:

Art. 1˚. É determinada a instauração de processo administrativo para apurar as

razões e fatos que envolvem a construção da obra da Garagem no âmbito do contrato n˚ Nº

01/2014, firmado com a empresa BN Construtora Ltda, assim como, sendo o caso, aplicar

eventuais penalidades à empresa.

Art. 2˚. O processo tramitará sob a gestão e acompanhamento do Diretor Geral em

Exercício do Câmpus Rio Verde, por Comissão designada por este, a qual caberá dar-lhe o

impulso oficial.

Parágrafo único. Após a abertura e registro do caderno processual, para condução

e instrução, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

I – no processo específico de apuração de descumprimento de cláusula contratual,

devem constar:

a) juntar cópia do presente ato nos autos do processo, bem como a cópia da

respectiva publicação no Boletim de Serviço e Portaria de designação da comissão apuratória;

b) juntar cópia do Edital de licitação do qual se originou o contrato;

c) juntar cópia do contrato assinado;

d) juntar cópia dos Aditivos Contratuais celebrados, se houver;

e) juntar documentos e relatórios com as notificações efetuadas para a Contratada;

f) juntar parecer técnico do fiscal do contrato, quanto às ocorrências verificadas de

descumprimento de cláusulas contratuais;

g) juntar diários de obra, se houver.

II – cumprido o inciso anterior, notificar a empresa, via sedex com AR (na pessoa

do sócio administrador ou equivalente), para que apresente defesa escrita e instruída com

documentos no prazo de 5 dias, assim como para que requeira, no mesmo prazo, as provas que

pretende produzir. O prazo de 5 dias correrá a partir da abertura da vista do processo, vista que

se considera aberta após o retorno e juntada aos autos do AR, ou ciência no processo (art. 26 §

3o Lei 9784/99). Caso o representante da empresa não seja encontrado para a notificação, esta

será efetuada por publicação oficial (art. 26, § 4º da Lei nº 9.784/99).

III – a notificação à empresa para apresentar sua defesa deve ser acompanhada de

uma cópia desta ordem de serviço. Deverá ainda constar a informação de que os autos

encontram-se à sua disposição na sede do IF Goiano/ Câmpus Rio Verde, sendo, oportunamente,

fornecida cópia dos autos.

IV – apresentada a defesa, ou decorrido o seu prazo sem apresentação, e após

produzidas as provas necessárias ao esclarecimento total da questão, a Comissão apresentará

20


parecer ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, o qual decidirá sobre a rescisão unilateral do

contrato e aplicação de eventuais penalidades à empresa, na forma da lei;

V – na sequência, a empresa será comunicada da decisão, que se dará por meio

de ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que

assegure a certeza da ciência do interessado ou, ainda, por meio de publicação no Diário Oficial

da União (art. 26, § 3º e 4º da Lei nº 9.784/99), quando então caberá recurso, no prazo de 5 dias.

O recurso deverá ser dirigido ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, que não sendo caso de

retratação, encaminhará os autos ao Gabinete do Reitor para a decisão final, a qual será

publicada no Diário Oficial da União e comunicada por meio postal;

VI – havendo aplicação de penalidades, será providenciado a inscrição da punição

nos cadastros administrados pelo Ministério do Planejamento (SICAF) e pela Controladoria Geral

da União (CEIS).

VII – Rescindindo o contrato, e aplicadas ou não eventuais penalidades, serão,

também, apurados os eventuais prejuízos causados, e sendo verificada possibilidade de

ocorrência de prejuízo, será novamente intimada a empresa para apresentar defesa. Apresentada

ou não a defesa, serão verificados a existência de prejuízos a indenizar.

VIII – Os pagamentos de eventuais multas ou prejuízos verificados serão descontos

da garantia contratual prestada, intimando a empresa para pagamento nos prazos legais quando

os valores da garantia não forem suficientes. Não sendo os valores quitados prontamente pela

empresa após a liquidação e elaboração da conta, serão encaminhados à Procuradoria Federal

para inscrição na dívida ativa e posterior cobrança judicial, na forma da Lei 6.830/80.

Art. 3˚. A rescisão do contrato, na forma do inciso IV do artigo anterior, será

precedida de autorização da Reitoria, na forma do § 1˚ do artigo 79 da Lei 8.666/93.

Art. 4˚. Essa Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.


Diretor Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 18, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.


Contrato nº 04/2014, apurar possível retardamento da execução da

obra de construção da Fábrica de Ração Experimental, Laboratório

de Pós-Colheita de Grãos e Unidade de Digestibilidade Animal

aplicar eventual penalidade à empresa BN Construtora Ltda.,

21


verificar eventuais prejuízos causados à Administração e dá outras

providências.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CÂMPUS RIO VERDE,


19/01/2012):

Considerando as informações contidas no Memorando nº 57/2015/DAP/CRV/IF

Goiano de 15 de setembro de 2015,

Considerando a informação de lentidão das obras de construção da Fábrica de

Ração Experimental, Laboratório de Pós-Colheita de Grãos e Unidade de Digestibilidade Animal,

obra essa que vem sendo executada pela empresa BN Construtora Ltda., no âmbito do Contrato

nº 04/2014;


sendo que já deveriam ter sido concluídos;


levam a Administração a exercer o seu poder-dever de rescindir unilateralmente o contrato nº





RESOLVE:


razões e fatos que envolvem a construção da obra da Fábrica de Ração Experimental, Laboratório

de Pós-Colheita de Grãos e Unidade de Digestibilidade Animal no âmbito do contrato nº 04/2014,

firmado com a empresa BN Construtora Ltda., assim como, sendo o caso, aplicar eventuais

penalidades à empresa.

Art. 2˚. O processo tramitará sob a gestão e acompanhamento do Diretor Geral do

Câmpus Rio Verde, por Comissão designada por este, a qual caberá dar-lhe o impulso oficial.




devem constar:




22













3o Lei nº 9784/99). Caso o representante da empresa não seja encontrado para a notificação,

esta será efetuada por publicação oficial (art. 26, § 4º da Lei nº 9.784/99).


















da União (CEIS).





VIII – Os pagamentos de eventuais multas ou prejuízos verificados serão

descontados da garantia contratual prestada, intimando a empresa para pagamento nos prazos

23


legais quando os valores da garantia não forem suficientes. Não sendo os valores quitados

prontamente pela empresa após a liquidação e elaboração da conta, serão encaminhados à

Procuradoria Federal para inscrição na dívida ativa e posterior cobrança judicial, na forma da Lei

nº 6.830/80.


precedida de autorização da Reitoria, na forma do § 1˚ do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

Art. 4˚. Essa Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.


Diretor Geral




obra de construção do Centro de Convivência do Câmpus Rio Verde

aplicar eventual penalidade à empresa Construtora Dornel Andrade

Ltda., verificar eventuais prejuízos causados à Administração e dá

outras providências.



19/01/2012):



Considerando a informação de lentidão das obras de construção do Centro de

Convivência do Câmpus Rio Verde, obra essa que vem sendo executada pela empresa

Construtora Dornel Andrade Ltda., no âmbito do Contrato nº 36/2012;









24


RESOLVE:


razões e fatos que envolvem a construção da obra do Centro de Convivência do Câmpus Rio

Verde no âmbito do contrato nº 36/2012, firmado com a empresa Construtora Dornel Andrade

Ltda, assim como, sendo o caso, aplicar eventuais penalidades à empresa.






devem constar:

























25











da União (CEIS).









para inscrição na dívida ativa e posterior cobrança judicial, na forma da Lei nº 6.830/80.



Art. 4˚. Essa Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.


Diretor Geral




obra de construção da Guarita e Acesso ao Câmpus Rio Verde

aplicar eventual penalidade à empresa Force Construtora Ltda,

verificar eventuais prejuízos causados à Administração e dá outras

providências.

26




19/01/2012):



Considerando a informação de lentidão das obras de construção da Guarita e

Acesso ao Câmpus Rio Verde, obra essa que vem sendo executada pela empresa Force

Construtora Ltda., no âmbito do Contrato nº 03/2015;









RESOLVE:


razões e fatos que envolvem a construção da obra da Guarita e Acesso ao Câmpus Rio Verde no

âmbito do contrato nº 03/2015, firmado com a empresa Force Construtora Ltda., assim como,

sendo o caso, aplicar eventuais penalidades à empresa.






devem constar:









27



























da União (CEIS).









para inscrição na dívida ativa e posterior cobrança judicial, na forma da Lei nº 6.830/80.



28


Art. 4˚. Essa Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.


Diretor Geral

Decisão Administrativa Nº 009/2015

Processo 23218.000559/2015-84

Interessado: Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde

PROCESSO DE APURAÇÃO DOS FATOS DO CONTRATO 01/2014 – Portaria nº 260, de 20 de

agosto de 2015.

Obra: Garagem de veículos

O Diretor Geral do Câmpus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, no uso de suas

atribuições legais e tendo em vista a legislação vigente;

Considerando o que se extrai do conteúdo da Ordem de Serviço nº 16/2015 e

Parecer da Comissão de Processo Administrativo e demais documentos que compõe o processo

nº 23218.000559/2015-84.

Adotando como fundamento desse ato as razões acima, DECIDE:

I. Aplicar à Empresa BN Construtora e Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº

05.929.182/0001-01, no item 17.1 do Contrato nº 01/2014 e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a pena

de: Advertência.

II. Fica a empresa intimada para, querendo, interpor recurso no prazo legal de 05

(cinco) dias úteis;

III. Não apresentando recurso, ou sendo ele rejeitado, registrem-se as punições

aplicadas no cadastro competente, na forma da lei;

IV. Deverão ser seguidos os procedimentos listados no art. 2º V a VIII da Ordem de

Serviço nº 16/2015.

V. Publique-se.

Rio Verde-GO, 17 de setembro de 2015.


Diretor-Geral

29


ATOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

REGIME JURÍDICO ÚNICO

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto 7.003/2009, Artigo 204 da Lei n° 8.112, de 11.12.1990, ON

03/2010 MPOG/SRH

Nome do servidor: ARICIO VIEIRA DA SILVA

Cargo/Emprego: Técnico em Agropecuária

Matrícula: 1105829

Período da Licença: 21.09.2015 (01 dia)

Processo nº 23218.000287/2014-31

Nome do servidor: FRANKCIONE BORGES DE ALMEIDA

Cargo/Emprego: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Matrícula: 1661867


18.09.2015 (01 dia)

Processo nº 23000.092219/2009-79

Nome do servidor: IONÁRIA RODRIGUES COSTA

Cargo/Emprego: Lavadeiro

Matrícula: 1106087


Processo nº 23000.092620/2009-17

Nome do servidor: JEANNE MESQUITA DE PAULA LEÃO

Cargo/Emprego: Pedagogo/Área

Matrícula: 1667133

Período da Licença: 23.09.2015 a 25.09.2015 (03 dias)

Processo nº 23218.000016/2010-52

Nome do servidor: JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO

Cargo/Emprego: Chefe da Seção de Cursos

Matrícula: 6047632


30


Processo nº 23218.000408/2010-11

Nome do servidor: MARIANA BURANELO EGEA


Matrícula: 2036147


Processo nº 23218.000658/2015-66

Nome do servidor: PÂMELLA TRAYCI DA SILVA GONÇALVES

Cargo/Emprego: Técnico em Assuntos Educacionais

Matrícula: 3920356


Processo nº 23218.000800/2014-94

Nome do servidor: SANDRA MARA SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA


Matrícula: 2339360


Processo nº 23218.000230/2012-71


Diretora do Departamento de Administração e Planejamento

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA


FUNDAMENTO LEGAL: Decreto 7.003/2009, Artigo 83, Lei n° 8.112, de 11.12.1990, ON 03/2010

MPOG/SRH

Nome do servidor: ALLINE DA SILVA MOUREIRA

Cargo/Emprego: Assistente em Administração

Matrícula: 1983566


Processo nº 23218.000162/2015-92

Nome do servidor: VIVIANE PROTO FERREIRA

Cargo/Emprego: Assistente em Administração

Matrícula: 1845407

31



Processo nº 23218.000636/2015-12



DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SANGUE


FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 97, Inciso I Lei n° 8.112, de 11.12.1990

Nome do servidor: EDUARDO LEÃO CABRAL

Cargo/Emprego: Analista de Tecnologia da Informação

Matrícula: 1443020


Processo nº 23218.000444/2012-47



LICENÇA À GESTANTE


FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 207, da Lei n° 8.112, de 11.12.1990

Nome do servidor: LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES


Matrícula: 1667291


Processo n° 23218.000379/2011-79



AUXÍLIO NATALIDADE


FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 196, Lei n° 8.112, DOU de 11.12.1990


32



Matrícula: 1667291

Valor: R$ 591,32

Mês do Pagamento: 10/2015

Processo n° 23218.000395/2011-61



AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR


FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 977/93



Matrícula: 1667291

Nome do dependente: GABRIEL SANTOS SECCO BORGES

Data Nascimento: 03.09.2015

Matrícula: 025817 01 55 2015 1 00296 272 0105055 21

Cartório: Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas

Grau de Parentesco: Filho

Data do início do pagamento: 09/2015

Data do cancelamento automático: 03.09.2021

Processo n° 23218.000396/2011-14



FÉRIAS

NOME MATRÍCULA EXERCÍCIO PARCELA INÍCIO TÉRMINO

Eduardo Leão Cabral 1443020 2015 3 08/09/2015 21/09/2015

Eli Medeiros Sousa 1672833 2015 3 28/09/2015 15/10/2015

Gelsimar da Cunha Martins Borges 1948648 2015 2 08/09/2015 18/09/2015

Hermom Ferreira Dourado 1600774 2015 3 29/09/2015 09/10/2015

33


Katia Cylene Guimarães 1578457 2014 3 01/09/2015 15/09/2015

Katia Cylene Guimarães 1578457 2015 1 16/09/2015 30/09/2015

Laercio Contarato 1208317 2015 3 14/09/2015 28/09/2015

Simone Souza Guimarães 1644802 2015 2 21/09/2015 30/09/2015

Wainer Gomes Gonçalves 1586611 2015 2 15/09/2015 09/10/2015

Willian Marques Pires 1634835 2015 3 21/09/2015 03/10/2015



34


DIVERSOS

35


36


Afastamentos a Serviço

PCDP 002943/15 Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

EDSON LUIZ SOUCHIE

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Nacional - A Serviço

Rio Verde (10/07/2015) Goiânia (10/07/2015)

Goiânia (10/07/2015) Rio Verde (10/07/2015)

Descrição Motivo: Comparecer ao SERPRO para renovar certificado digital. e ir à FAPEG verificar sobre projetos.

102.90 Valor das Diárias:


Cargo ou Função: Motivo da Viagem:

ADRIANA ANTUNES LOPES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço

Rio Verde (30/08/2015) São Carlos (05/09/2015)

São Carlos (05/09/2015) Rio Verde (05/09/2015)

Descrição Motivo: PARTICIPAR DO IV SIRS - SIMPÓSIO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS /UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS.

1,065.75 Valor das Diárias:

PCDP 002958/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ERIQUE SOUZA ZANON

ENGENHEIRO-AREA




Descrição Motivo: Vistoria técnica.




MARIA ANDREIA CORREA MENDONCA


Rio Verde (04/07/2015) Caçu (04/07/2015)

Caçu (04/07/2015) Rio Verde (04/07/2015)

Descrição Motivo: Participar do 8º Dia de Campo - Goiás Mais Leite/Fazenda Cervo.


PCDP 002988/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

ARICIO VIEIRA DA SILVA

TECNICO EM AGROPECUARIA

37


Motivo da Viagem: Nacional - A Serviço



Descrição Motivo: Reunião com Auditora/Procurador da Reitoria do IF Goiano




GUSTAVO QUEREZA DE FREITAS

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - Encontro/Seminário

Rio Verde (28/07/2015) Campinas (01/08/2015)

Campinas (01/08/2015) Rio Verde (01/08/2015)

Descrição Motivo: Participar da Semana de Engenharia de Alimentos (SEMALIM)/UNICAMP.


PCDP 003057/15

Nome do Proposto:


JOSE WESELLI DE SA ANDRADE




Descrição Motivo: Participar de Reunião na Reitoria com CGU


PCDP 003058/15

Nome do Proposto:



TECNICO EM AGROPECUARIA




Descrição Motivo: Reunião na Reitoria com CGU.



Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ELI MEDEIROS SOUSA

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nacional - A Serviço


Goiânia (16/08/2015) Recife (21/08/2015)

Recife (21/08/2015) Goiânia (21/08/2015)


Descrição Motivo: Participar do oitavo encontro do curso de Mestrado Profissional em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco.


38


PCDP 003073/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

TELMA APARECIDA FALBO DA SILVA

AUX EM ADMINISTRACAO




Descrição Motivo: Participação em reunião na reitoria do Instituto Federal Goiano



Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:





Descrição Motivo: PARTICIPAR COMO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES NA REITORIA DO IF GOIANO


PCDP 003104/15

Nome do Proposto:



AUX EM ADMINISTRACAO




Descrição Motivo: REUNIÃO NA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO ACERCA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO.




ELMA APARECIDA VIEIRA

CONTADOR Nacional - A Serviço



Descrição Motivo: REUNIÃO COM O SERVIDOR VAILSON - CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMÓVEIS E CONTABILIDADE.


PCDP 003167/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ADAILDES BISPO DOURADO

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO


Descrição Motivo: Reunião presencial com os membros da Comissão central do II ELPED para apresentação do sistema de inscrição, material de divulgação e fechamento do cronograma.

39


Rio Verde (12/08/2015) Goiânia (12/08/2015) Goiânia (12/08/2015) Rio Verde (12/08/2015)


PCDP 003168/15

Nome do Proposto:


CELSO MARTINS BELISARIO








LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES









TECNICO EM AGROPECUARIA Nacional - A Serviço



Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AUDITORIA INTERNA NO IF GOIANO REITORIA.








Descrição Motivo: REUNIÃO PIBID.




CELSO MARTINS BELISARIO




40






RODRIGO BRAGHIROLI







PCDP 003186/15

Nome do Proposto:


SANDRA MARA SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA






PCDP 003188/15

Nome do Proposto:


TIAGO CLARIMUNDO RAMOS






PCDP 003196/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

EDSON LUIZ SOUCHIE




Descrição Motivo: Reunião ordinária dos Diretores de Ensino e Equipe Proen.




ALLINE DA SILVA MOUREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Nacional - Treinamento



Descrição Motivo: Participação no de Curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios.


PCDP 003202/15

Nome do Proposto: YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS

41



ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Nacional - Treinamento



Descrição Motivo: Participar do Curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios.




LUCILENE BUENO BORGES DE ALMEIDA

CONTADOR Nacional - Convocação



Descrição Motivo: Atendimento a convocação para reunião com os Diretores de Administração e Planejamento dos Câmpus e Pró-Reitoria de Administração, conforme Memorando Circular nº 08/2015/PROAD/Reitoria/IF Goiano.




CLESSY FRANCISCA DE BRITO ARANTES

NUTRICIONISTA-HABILITACAO Nacional - A Serviço



Descrição Motivo: Participação da equipe de trabalho na oficina sobre atribuições profissionais e procedimentos institucionais ligados aos serviços assistenciais.


PCDP 003241/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

GILDA SUELY OLIVEIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE






PCDP 003242/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

INA MARTINS DA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM







Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

TCHERENA DE AMORIM BRASIL

NUTRICIONISTA-HABILITACAO


42






PCDP 003249/15

Nome do Proposto:


JOSE AURELIO VAZQUEZ RUBIO




Descrição Motivo: REUNIÃO COM MARIA ALESSANDRA SOBRE ESTÁGIOS E PLANILHAS DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL.


PCDP 003272/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

ALINE DITOMASO





Descrição Motivo: Reunião na reitoria acerca dos Jogos Internos do Instituto Federal Goiano.


PCDP 003295/15

Nome do Proposto:


EDSON LUIZ SOUCHIE




Descrição Motivo: Reunião do Colegiado do PGBB na UFG




GILDA SUELY OLIVEIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE Nacional - A Serviço



Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO O CONSELHO SUPERIOR


43




EDSON LUIZ SOUCHIE




Descrição Motivo: REUNIÃO COM PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO NA REITORIA DO IFGOIANO



Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

KENNY WILLIAM PENA

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO




Descrição Motivo: Realizar avaliação de laudos de insalubridade.


PCDP 003348/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

LUCILENE BUENO BORGES DE ALMEIDA

CONTADOR




Descrição Motivo: Participar de reunião com o Reitor do IFGoiano sobre orçamento.








Descrição Motivo: REUNIÃO DO PIBID




VITORIA CHRISTIAN MURAOKA CORDEIRO

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Nacional - A Serviço

Ceres (19/08/2015) Goiânia (21/08/2015)

Goiânia (21/08/2015) Ceres (21/08/2015)

Descrição Motivo: Atuação em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

44



PCDP 003359/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:



Ceres (24/08/2015) Goiânia (26/08/2015)



Goiânia (26/08/2015) Ceres (27/08/2015)









Descrição Motivo: REUNIÃO COM REITOR DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO.


PCDP 003365/15

Nome do Proposto:



AUX EM ADMINISTRACAO Nacional - A Serviço



Descrição Motivo: REUNIÃO ACERCA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO.


PCDP 003380/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

SERGIO LUIZ DOS REIS

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO




Descrição Motivo: Avaliação de processos de servidores para emissão de laudos de insalubridade e periculosidade.





AUX EM ADMINISTRACAO Nacional - A Serviço

Descrição Motivo: REUNIÃO NA REITORIA ACERCA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO.


45






ANISIO CORREA DA ROCHA




Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR NA REITORIA DO IF GOIANO E OUTRAS REUNIÕES PARA TRATAR DE ASUNTOS REFERENTES AO CÂMPUS RIO VERDE.








Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES NA REITORIA DO IF GOIANO








Descrição Motivo: NO DIA 26/08/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENGENHEIRO ANDRÉ PARA TRATAR DO PROJETO DO AUDITÓRIO DO CÂMPUS RIO VERDE E NO DIAS 27/08/2015 ÀS 9 HORAS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O REITOR E ÀS 11 HORAS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL VILMAR ROCHA SOBRE O JARDIM BOTÂNICO.



Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

SEBASTIAO LOPES DA SILVA

OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS Nacional - A Serviço



Descrição Motivo: Conduzir servidor para participar de congresso INOVAGRI


PCDP 003500/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:





Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES no dia 1/09/2015 NA REITORIA DO IF GOIANO E NO DIA 02/09/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL VILMAR ROCHA

46



325.65 Valor das Diárias: PCDP 003538/15 Nome do Proposto:






Descrição Motivo: Conduzir servidor para participar de reunião e buscar servidor que esta em Goiânia






Rio Verde (04/09/2015) Pires do Rio (04/09/2015)

Pires do Rio (04/09/2015) Rio Verde (04/09/2015)

Descrição Motivo: LEVAR DE VOLTA PALESTRANTE (IVADISON PESSOA PINTO DE MENEZES, PABLINE MARINHO VIEIRA).




AFONSO MARIA DE ARAUJO

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nacional - A Serviço



Descrição Motivo: Atuação em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a notificação de servidores do Câmpus Rio Verde.






Rio Verde (07/09/2015) Brasília (12/09/2015)

Brasília (12/09/2015) Rio Verde (12/09/2015)

Descrição Motivo: CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO CAT-AGRONEGÓCIO E ALIMENTOS NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2015.


PCDP 003559/15

Nome do Proposto:




Ceres (08/09/2015) Goiânia (09/09/2015)


47


Goiânia (09/09/2015) Ceres (09/09/2015)








Descrição Motivo: Conduzir professores para reunião na reitoria


PCDP 003630/15

Nome do Proposto:

Cargo ou Função:

Motivo da Viagem:

HERMOM FERREIRA DOURADO

JORNALISTA




Descrição Motivo: Treinamento sobre o novo site do campus na Reitoria/Goiânia.


PCDP 003631/15

Nome do Proposto:


JOSE AURELIO VAZQUEZ RUBIO


Rio Verde (09/09/2015) Chapadão do Céu (10/09/2015)

Chapadão do Céu (10/09/2015) Rio Verde (10/09/2015)

Descrição Motivo: REUNIÃO NA USINA CERRADINHO








Descrição Motivo: Conduzir professor para Goiânia comprar materiais para aula prática




AFONSO MARIA DE ARAUJO

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nacional - A Serviço

Descrição Motivo: Notificar servidores do Câmpus Rio Verde participantes do PAD.

48


Goiânia (25/09/2015) Rio Verde (25/09/2015) Rio Verde (25/09/2015) Goiânia (25/09/2015)


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO …€¦ · ano xxviii nº 09 setembro/2015 . 2...

Documents

Transcript of SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO …€¦ · ano xxviii nº 09 setembro/2015 . 2...