ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - О...

ПРОЕКТНАЯДЕКЛАРАЦИЯЖК"Серебряныйпарк",жилойкомплекссподземнойавтостоянкойидетскимобщеобразовательным

учреждениемпоадресу:г.Москва,СЗАО,Хорошево-Мневники,ул.Паршина,вл.10

№77-000100посостояниюна05.06.2019

Датаподачидекларации:30.07.2018

01Офирменномнаименовании(наименовании)застройщика,местенахождениязастройки,режимеегоработы,номерет елефона,адресеофициальногосайтазастройщикавинформационно-т елекоммуникационнойсети«Интернет»иадресеэлектроннойпочты,фамилии,обимени,от честве(еслиимеет ся)лица,исполняющегофункцииединоличногоисполнительногоорганазастройки,ат акжеобиндивидуализирующемзастройщиканекоммерческомобозначении1.1Офирменномнаименованиизастройщика 1.1.1 Организационно-правоваяформа:

Обществосограниченнойответственностью

1.1.2 Полноенаименованиебезуказанияорганизационно-правовойформы:"БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙКОМБИНАТ"СЕРЕБРЯНЫЙБОР"

1.1.3 Краткоенаименованиебезуказанияорганизационно-правовойформы:БКК"СЕРЕБРЯНЫЙБОР"

1.2Оместенахождениязастройщика–адрес,указанныйвучредительныхдокументах

1.2.1 Индекс:127006

1.2.2 Субъект РоссийскойФедерации:гМосква

1.2.3 РайонСубъектаРоссийскойФедерации:

1.2.4 Виднаселенногопункта:город

1.2.5 Наименованиенаселенногопункта:Москва

1.2.6 Элемент дорожно-уличнойсети:улица

1.2.7 Наименованиеэлементадорожно-уличнойсети:Краснопролетарская

1.2.8 1.2.8Типздания(сооружения):Дом:2/4;Строение:13;

1.2.9 1.2.9Типпомещений:Комната:8;

1.3Орежимеработызастройщика 1.3.1 Рабочиеднинедели:пн,вт,ср,чт,пт

1.3.2 Рабочеевремя:c09:00по18:00

1.4Ономерет елефона,адресеофициальногосайтазастройщикаиадресеэлектроннойпочтывинформационно-т елекоммуникационнойсети«Интернет»

1.4.1 Номерт елефона:+7(495)055-71-70

1.4.2 Адресэлектроннойпочты:[email protected]

1.4.3 Адресофициальногосайта:www.serebr-bor.ru

1.5Олице,исполняющемфункцииединоличногоисполнительногоорганазастройщика

1.5.1 Фамилия:Сапронов

1.5.2 Имя:Федор

1.5.3 Отчество(приналичии):Борисович

1.5.4Наименованиедолжности:ГенеральныйдиректорООО"ИНГРАД-КАПИТАЛ"-ЕдиноличныйисполнительныйорганОООБКК"Серебряныйбор"

1.6Обиндивидуализирующемзастройщикакоммерческомобозначении

1.6.1 Коммерческоеобозначениезастройщика:INGRAD

02Огосударственнойрегистрациизастройщика2.1Огосударственнойрегистрациизастройщика 2.1.1 Индивидуальныйномерналогоплательщика:

7734411310

2.1.2 Основнойгосударственныйрегистрационныйномер:1187746257467

2.1.3 Годрегистрации:2018г.

03Обучредителях(участниках)застройщика,которыеобладают пятьюиболеепроцентамиголосовввысшеморганеуправленияэтогоюридическоголица,суказаниемфирменногонаименования(наименования)юридическоголица-учредителя(участника),фамилии,имени,от чества(приналичии)физическоголица-учредителя(участника)ипроцентаголосов,которымобладает каждыйтакойучредитель(участник)ввысшеморганеуправленияэтогоюридическоголица,ат акжеофизическихлицах(суказаниемфамилии,имени,от чества(приналичии),которыевконечномсчетекосвенно(черезподконтрольныхимлиц)самостоятельноилисовместносинымилицамивправераспоряжатьсяпятьюиболеепроцентамиголосов,приходящихсянаголосующиеакции(доли),составляющиеуставныйкапиталзастройщика3.1Обучредителе—юридическомлице,являющемсярезидентомРоссийскойФедерации

3.1.1 Организационно-правоваяформа:Обществосограниченнойответственностью

3.1.2 Полноенаименованиебезуказанияорганизационно-правовойформы:ОСЕННИЙКВАРТАЛ

3.1.3 Индивидуальныйномерналогоплательщика:7709891487

3.1.4 Голосовворганеуправления:99%

3.1(2)Обучредителе—юридическомлице,являющемсярезидентомРоссийскойФедерации

3.1.1 Организационно-правоваяформа:Акционерноеобщество

3.1.2 Полноенаименованиебезуказанияорганизационно-правовойформы:ИНГРАД

3.1.3 Индивидуальныйномерналогоплательщика:7702842787

3.1.4 Голосовворганеуправления:1%

3.4Обенефициарномвладельце,которыйкосвенно(черезподконтрольныхимлиц)самостоятельноилисовместносинымилицамивправераспоряжатьсяпятьюиболеепроцентамиголосов,приходящихсянаголосующиеакции(доли),составляющиеуставнойкапиталзастройщика

3.4.1 Фамилия:Авдеев

3.4.2 Имя:Роман

3.4.3 Отчество(приналичии):Иванович

3.4.4 Гражданство:РФ

3.4.5Доляучредителя(участника),акций,контролируемыхбенефециарнымвладельцем,вуставномкапиталезастройщика:60,696%

3.4.6 СНИЛС:022-092-90312

3.4.7 ИНН:772615405513

3.4.8

Описаниеобстоятельств(оснований),всоответ ствиискоторымлицоявляет сябенефициарнымвладельцем:АвдеевРоманИвановичявляетсявладельцем100%акцийБЛЕНДАЙЗЕРКОРПОРЕЙШНЛТД(BLENDISERCORPORATIONLTD).БЛЕНДАЙЗЕРКОРПОРЕЙШНЛТД(BLENDISERCORPORATIONLTD)являетсявладельцем100%акцийКомпаниисограниченнойответственностьюИНТЕНТОМЕНЕДЖМЕНТЛИМИТЕД(INTENTOMANAGEMENTLIMITED)и100%акцийКомпаниисограниченнойответственностьюЧЕНТЕТЕКНОЛОДЖИЛТД(CENTETECHNOLOGYLTD).КомпаниясограниченнойответственностьюЧЕНТЕТЕКНОЛОДЖИЛТД(CENTETECHNOLOGYLTD)являетсявладельцем80%доливуставномкапиталеООО«МКБКапитал»,атакжевладельцем33,5026%доливуставномкапиталеООО«Концерн«РОССИУМ».КомпаниясограниченнойответственностьюИНТЕНТОМЕНЕДЖМЕНТЛИМИТЕД(INTENTOMANAGEMENTLIMITED)являетсявладельцем20%доливуставномкапиталеООО«МКБКапитал».ООО«МКБКапитал»являетсявладельцем56,5974%доливуставномкапиталеООО«Концерн«РОССИУМ».ООО«Концерн«РОССИУМ»являетсявладельцем67,3650%акцийвуставномкапиталеПАО«ИНГРАД».ПАО«ИНГРАД»являетсявладельцем100%акцийвуставномкапиталеАО«Инград».АО«Инград»являетсявладельцем99,99%долейвуставномкапиталеООО«Осеннийквартал»,атакжевладельцем1%долейвуставномкапиталеОООБКК«Серебряныйбор».ООО«Осеннийквартал»являетсявладельцем99%долейвуставномкапиталеОООБКК«Серебряныйбор».

3.4(2)Обенефициарномвладельце,которыйкосвенно(черезподконтрольныхимлиц)самостоятельноилисовместносинымилицамивправераспоряжатьсяпятьюиболеепроцентамиголосов,приходящихсянаголосующиеакции(доли),составляющиеуставнойкапиталзастройщика

3.4.1 Фамилия:Судариков

3.4.2 Имя:Сергей

3.4.3 Отчество(приналичии):Николаевич

3.4.4 Гражданство:РФ

3.4.5Доляучредителя(участника),акций,контролируемыхбенефециарнымвладельцем,вуставномкапиталезастройщика:18,007%

3.4.6 СНИЛС:004-705-48623

3.4.7 ИНН:500110654426

3.4.8

Описаниеобстоятельств(оснований),всоответ ствиискоторымлицоявляет сябенефициарнымвладельцем:СудариковСергейНиколаевичявляетсявладельцем100%акцийДАБЛ-ЮЭЙЧПИЭЙЛИМИТЕДКОМПАНИЯСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ(WHPALIMITED).ДАБЛ-ЮЭЙЧПИЭЙЛИМИТЕДКОМПАНИЯСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ(WHPALIMITED)являетсявладельцем100%доливуставномкапиталеООО«Долгосрочныеинвестиции».ООО«Долгосрочныеинвестиции»являетсявладельцем99,995%доливуставномкапиталеООО«РЕГИОНПортфельныеИнвестиции»Д.У.Закрытымпаевыминвестиционнымфондомдолгосрочныхпрямыхинвестиций«Алгоритм».ООО«РЕГИОНПортфельныеИнвестиции»Д.У.Закрытымпаевыминвестиционнымфондомдолгосрочныхпрямыхинвестиций«Алгоритм»являетсявладельцем18,19%акцийвуставномкапиталеПАО«ИНГРАД».ПАО«ИНГРАД»являетсявладельцем100%акцийвуставномкапиталеАО«Инград».АО«Инград»являетсявладельцем99,99%долейвуставномкапиталеООО«Осеннийквартал»,атакжевладельцем1%долейвуставномкапиталеОООБКК«Серебряныйбор».ООО«Осеннийквартал»являетсявладельцем99%долейвуставномкапиталеОООБКК«Серебряныйбор».

04Опроектахстроительствамногоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимости,вкоторыхпринималучастиезастройщиквт ечениетрехлет ,предшествующихопубликованиюпроектнойдекларации,суказаниемместанахожденияуказанныхобъектовнедвижимости,сроковвводаихвэксплуатацию4.1Опроектахстроительствамногоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимости,вкоторыхпринималучастиезастройщиквтечениетрехлет ,предшествующихопубликованиюпроектнойдекларации

4.1.1 Видобъектакапитальногостроительства:

4.1.2 Субъект РоссийскойФедерации: 4.1.3 РайонсубъектаРоссийскойФедерации:

4.1.4 Виднаселенногопункта: 4.1.5 Наименованиенаселенногопункта: 4.1.6 Элемент дорожно-уличнойсети: 4.1.7 Наименованиеэлементадорожно-уличнойсети:

4.1.8 4.1.8Типздания(сооружения):Дом:;Корпус:;Строение:;

4.1.9 Индивидуализирующееобъект ,группуобъектовкапитальногостроительствакоммерческоеобозначение:

4.1.10 Сроквводаобъектакапитальногостроительствавэксплуатацию: 4.1.11 Датавыдачиразрешениянавводобъектавэксплуатацию: 4.1.12 Номерразрешениянавводобъектакапитальногостроительствавэксплуатацию: 4.1.13 Орган,выдавшийразрешениенавводобъектакапитальногостроительства:05Очленствезастройщикавсаморегулируемыхорганизацияхвобластиинженерныхизысканий,архитектурно-строительногопроектирования,строительства,реконструкции,капитальногоремонтаобъектовкапитальногостроительстваиовыданныхзастройщикусвидетельстваходопускекработам,которыеоказывают влияниенабезопасностьобъектовкапитальногостроительства,ат акжеочленствезастройщикавиныхнекоммерческихорганизациях(вт омчислеобществахвзаимногострахования,ассоциациях),еслионявляет сячленомт акихорганизацийи(или)имеет указанныесвидетельства5.1Очленствезастройщикавсаморегулируемыхорганизацияхвобластиинженерныхизысканий,архитектурно-строительногопроектирования,строительства,реконструкции,капитальногоремонтаобъектовкапитальногостроительстваиовыданныхзастройщикусвидетельстваходопускекработам,которыеоказывают влияниенабезопасностьобъектовкапитальногостроительства

5.1.1 Полноенаименованиесаморегулируемойорганизации,членомкоторойявляет сязастройщик,безуказанияорганизационно-правовойформы:

5.1.2 Индивидуальныйномерналогоплательщикасаморегулируемойорганизации,членомкоторойявляет сязастройщик:

5.1.3 Номерсвидетельстваодопускекработам,которыеоказывают влияниенабезопасностьобъектовкапитальногостроительства:

5.1.4 Датавыдачисвидетельстваодопускекработам: 5.1.5 Организационно-правоваяформанекоммерческойорганизации,членомкоторойявляет сязастройщик:5.2Очленствезастройщикавиныхнекоммерческихорганизациях 5.2.1 Полноенаименованиенекоммерческойорганизации,членомкоторойявляет сязастройщик,безуказан

ияорганизационно-правовойформы: 5.2.2 Индивидуальныйномерналогоплательщиканекоммерческойорганизации:06Офинансовомрезультатет екущегогода,размерахкредиторскойидебиторскойзадолженностинапоследнююотчетнуюдату6.1Офинансовомрезультатетекущегогода,оразмерахкредиторскойидебиторскойзадолженностинапоследнююотчетнуюдату

6.1.1 Последняяот четнаядата:31.03.2019

6.1.2Размерчистойприбыли(убытков)поданнымпромежуточнойилигодовойбухгалтерской(финансовой)от четности:0тыс.руб.

6.1.3Размеркредиторскойзадолженностиподаннымпромежуточнойилигодовойбухгалтерской(финансовой)от четности:4811678тыс.руб.

6.1.3 Расшифровкаразмеразадолженности:Стр.1450–4684750БухгалтерскийбалансСтр.1520–126928Бухгалтерскийбаланс

6.1.4Размердебиторскойзадолженностиподаннымпромежуточнойилигодовойбухгалтерской(финансовой)от четности:1018322тыс.руб.

6.1.4 Расшифровкаразмеразадолженности:07Декларациязастройщикаосоответ ствиизастройщикатребованиям,установленнымчастью2ст атьи3Федеральногозаконаот 30декабря2004г.№214-ФЗ«ОбучастиивдолевомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъектовнедвижимостииовнесенииизмененийвнекоторыезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»,ат акжеосоответ ствиизаключившихсзастройщикомдоговорпоручительстваюридическихлицтребованиям,уcтановленнымчастью3ст атьи15.3Федеральногозаконаот 30декабря2004г.№214-ФЗ«06участиивдолевомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъектовнедвижимостииовнесенииизмененийвнекоторыезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»7.1Осоответ ствиизастройщикатребованиям,установленнымчастью2статьи3Федеральногозаконаот30декабря2004г.№214-ФЗ«ОбучастиивдолевомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъектовнедвижимостииовнесенииизмененийвнекоторыезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»

7.1.1 Размеруставного(складочного)капиталазастройщикаустановленнымтребованиям:Несоответствует

7.1.2 Процедурыликвидацииюридическоголица-застройщика:Непроводятся

7.1.3Решениеарбитражногосудаовведенииоднойизпроцедур,применяемыхвделеобанкрот ствевсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациионесостоятельности(банкрот стве),вотношенииюридическоголица-застройщика:Отсутствует

7.1.4Решениеарбитражногосудаоприостановлениидеятельностивкачествемерыадминистративногонаказанияюридическоголица–застройщика:Отсутствует

7.1.5

Вреестренедобросовестныхпоставщиков,ведениекотороюосуществляет сявсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииозакупкахт оваров‚работ ,услуготдельнымивидамиюридическихлиц,сведенияоюридическомлице-застройщике(вт омчислеолице,исполняющемфункцииединоличногоисполнительногоорганаюридическоголица)вчастиисполненияимобязательств,предусмотренныхконтрактамиилидоговорами,предметомкоторыхявляет сявыполнениеработ ,оказаниеуслугвсферестроительства,реконструкцииикапитальногоремонтаобъектовкапитальногостроительстваилиорганизациит акихстроительства,реконструкцииикапитальногоремонталибоприобретениеуюридическоголицажилыхпомещений:Отсутствует

7.1.6

Вреестренедобросовестныхпоставщиков(подрядчиков,исполнителей),ведениекотороюосуществляет сявсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииоконтрактнойсистемевсферезакупокт оваров,работ ,услугдляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд»,сведенияоюридическомлице-застройщике(вт омчислеолице,исполняющемфункцииединоличногоисполнительногоорганаюридическоголица)вчастиисполненияимобязательств,предусмотренныхконтрактамиилидоговорами,предметомкоторыхявляет сявыполнениеработ ,оказаниеуслугвсферестроительства,реконструкцииикапитальногоремонтаобъектовкапитальногостроительстваилиорганизациит акихстроительства,реконструкцииикапитальногоремонталибоприобретениеуюридическоголицажилыхпомещений:Отсутствует

7.1.7

Вреестренедобросовестныхучастниковаукционапопродажеземельногоучастка,находящегосявгосударственнойилимуниципальнойсобственности,либоаукционанаправозаключениядоговораарендыземельногоучастка,находящегосявгосударственнойилимуниципальнойсобственности,ведениекоторогоосуществляет сявсоответ ствиисземельнымзаконодательствомРоссийскойФедерации,сведенияоюридическомлице-застройщике(вт омчислеолице,исполняющемфункцииединоличногоисполнительногоорганаюридическоголица):Отсутствует

7.1.8

Недоимкапоналогам,сборам,задолженностьпоинымобязательнымплатежамвбюджетыбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации(заисключениемсумм,накоторыепредоставленыот срочка,рассрочка,инвестиционныйналоговыйкредит всоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациионалогахисборах,которыереструктурированывсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,покоторымимеет сявст упившеевзаконнуюсилурешениесудаопризнанииобязанностизаявителяпоуплатеэтихсуммисполненнойиликоторыепризнаныбезнадежнымиквзысканиювсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациионалогахисборах;запрошедшийкалендарныйгод,размеркоторыхпревышает двадцатьпятьпроцентовбалансовойстоимостиактивовзастройщика,поданнымбухгалтерской(финансовой)от четностизапоследнийотчетныйпериод,уюридическоголица–застройщика:Отсутствует

7.1.9Заявлениеобобжалованииуказанныхвп.7.1.8недоимки,задолженностизастройщиковвустановленномпорядке:Неподано

7.1.10Решениепоуказанномувп.7.1.9заявлениюнадатунаправленияпроектнойдекларациивуполномоченныйорганисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации:Непринято

7.1.11

Судимостьзапреступлениявсфереэкономики(заисключениемлиц,укоторыхт акаясудимостьпогашенаилиснята)улица,осуществляющегофункцииединоличногоисполнительногоорганазастройщика,иглавногобухгалтеразастройщикаилииногодолжностноголица,накотороевозложеноведениебухгалтерскогоучета,либолица,скоторымзаключендоговоробоказанииуслугповедениюбухгалтерскогоучетазастройщика:Отсутствует

7.1.12

Наказанияввиделишенияправазаниматьопределенныедолжностиилизаниматьсяопределеннойдеятельностьювсферестроительства,реконструкцииобъектовкапитальногостроительстваилиорганизациит акихстроительства,реконструкциииадминистративноенаказаниеввидедисквалификациивотношениилица,осуществляющегофункцииединоличногоисполнительногоорганазастройщика,иглавногобухгалтеразастройщикаилииногодолжностноголица,накотороевозложеноведениебухгалтерскогоучета,либолица,скоторымзаключендоговоробоказанииуслугповедениюбухгалтерскогоучетазастройщика:Неприменялись

7.2Осоответ ствиизаключившихсзастройщикомдоговорпоручительстваюридическихлицтребованиям,установленнымчастью3статьи15.3Федеральногозаконаот 30декабря2004г.№214-ФЗ«ОбучастиивдолевомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъектовнедвижимостииовнесенииизмененийвнекоторыезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»

7.2 Организационно-правоваяформа:Акционерноеобщество

7.2 Полноенаименованиепоручителя:«Инград»

7.2 Индивидуальныйномерналогоплательщика:7702842787

7.2Сведенияодоговорепоручительства:Договорпоручительствапообязательствамзастройщикаподоговорамучастиявдолевомстроительствемногоквартирногодомаот22.08.2017г.

7.2.1

Размерсуммыполностьюоплаченныхуставногокапиталазастройщика,уставных(складочных)капиталов,уставныхфондовпоручителяилисопоручителейпозаключенномудоговорупоручительстваст акимзастройщикомиуставных(складочных)капиталов,уставныхфондовиныхзастройщиков,т акжезаключившихсуказаннымипоручителемилисопоручителямидругойдоговорпоручительства,установленнымтребованиям:Несоответствует

7.2.2 Процедурыликвидацииюридическоголица–поручителя:Непроводятся

7.2.3Решениеарбитражногосудаовведенииоднойизпроцедур,применяемыхвделеобанкрот ствевсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациионесостоятельности(банкрот стве)вотношенииюридическоголица–поручителя:Отсутствует

7.2.4Решениеарбитражногосудаоприостановлениидеятельностивкачествемерыадминистративногонаказанияюридическоголица–поручителя:Отсутствует

7.2.5

Вреестренедобросовестныхпоставщиков,ведениекоторогоосуществляет сявсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииозакупкахт оваров,работ ,услуготдельнымивидамиюридическихлиц,сведенияоюридическомлице-поручителе(вт омчислеолице,исполняющемфункцииединоличногоисполнительногоорганаюридическоголица)вчастиисполненияимобязательств,предусмотренныхконтрактамиилидоговорами,предметомкоторыхявляет сявыполнениеработ ,оказаниеуслугвсферестроительства,реконструкцииикапитальногоремонтаобъектовкапитальногостроительстваилиорганизациит акихстроительства,реконструкцииикапитальногоремонталибоприобретениеуюридическоголицажилыхпомещений:Отсутствует

7.2.6

Вреестренедобросовестныхпоставщиков(подрядчиков,исполнителей),ведениекоторогоосуществляет сявсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииоконтрактнойсистемевсферезакупокт оваров,работ ,услугдляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд,сведенияоюридическомлице-поручителя(вт омчислеолице,исполняющемфункцииединоличногоисполнительногоорганаюридическоголица)вчастиисполненияимобязательств,предусмотренныхконтрактамиилидоговорами,предметомкоторыхявляет сявыполнениеработ ,оказаниеуслугвсферестроительства,реконструкцииикапитальногоремонтаобъектовкапитальногостроительстваилиорганизациит акихстроительства,реконструкцииикапитальногоремонталибоприобретениеуюридическоголицажилыхпомещений:Отсутствует

7.2.7

Вреестренедобросовестныхучастниковаукционапопродажеземельногоучастка,находящегосявгосударственнойилимуниципальнойсобственности,либоаукционанаправозаключениядоговораарендыземельногоучастка,находящегосявгосударственнойилимуниципальнойсобственности,ведениекоторогоосуществляет сявсоответ ствиисземельнымзаконодательтвомРоссийскойФедерации,сведенияоюридическомлице-поручителя(вт омчислеолице,исполняющемфункцииединоличногоисполнительногоорганаюридическоголица):Отсутствует

7.2.8

Недоимкапоналогам,сборам,задолженностьпоинымобязательнымплатежамвбюджетыбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации(заисключениемсумм,накоторыепредоставленыот срочка,рассрочка,инвестиционныйналоговыйкредит всоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациионалогахисборах,которыереструктурированывсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,покоторымимеет сявст упившеевзаконнуюсилурешениесудаопризнанииобязанностизаявителяпоуплатеэтихсуммисполненнойиликоторыепризнаныбезнадежнымиквзысканиювсоответ ствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациионалогахисборах)запрошедшийкалендарныйгод,размеркоторыхпревышает двадцатьпятьпроцентовбалансовойстоимостиактивовзастройщика,поданнымбухгалтерской(финансовой)от четностизапоследнийотчетныйпериод,уюридическоголица–поручителя:Отсутствует

7.2.9Заявлениеобобжалованииуказанныхвпункте7.2.8недоимки,задолженностипоручителявустановленномпорядке:Неподано

7.2.10Решениепоуказанномувпункте7.2.9заявлениюнадатунаправленияпроектнойдекларациивуполномоченныйорганисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации:Непринято

7.2.11

Судимостьзапреступлениявсфереэкономики(заисключениемлиц,укоторыхт акаясудимостьпогашенаилиснята)улица,осуществляющегофункцииединоличногоисполнительногоорганапоручителя,иглавногобухгалтерапоручителяилииногодолжностноголица,накотороевозложеноведениебухгалтерскогоучета,либолица,скоторымзаключендоговоробоказанииуслугповедениюбухгалтерскогоучетапоручителя:Отсутствует

7.2.12

Наказанияввиделишенияправазаниматьопределенныедолжностиилизаниматьсяопределеннойдеятельностьювсферестроительства,реконструкцииобъектовкапитальногостроительстваилиорганизациит акихстроительства,реконструкциииадминистративноенаказаниеввидедисквалификациивотношениилица,осуществляющегофункцииединоличногоисполнительногоорганапоручителя,иглавногобухгалтерапоручителяилииногодолжностноголица,накотороевозложеноведениебухгалтерскогоучета,либолица,скоторымзаключендоговоробоказанииуслугповедениюбухгалтерскогоучетапоручителя:Неприменялись

08Иная,непротиворечащаязаконодательствуинформацияозастройщике

8.1Информацияозастройщике 8.1.1 Информацияозастройщике:п.3.1.-АО"Инград"ИНН7702842787-1%акций

09Овидахстроящихся(создаваемых)врамкахпроектастроительстваобъектовкапитальногостроительства,ихместоположениииосновныххарактеристиках,суммеобщейплощадивсехжилыхинежилыхпомещений9.1Околичествеобъектовкапитальногостроительства,вотношениикоторыхзаполняет сяпроектнаядекларация

9.1.1Количествообъектовкапитальногостроительства,вотношениикоторыхзаполняет сяпроектнаядекларация:6

9.1.2Обоснованиестроительстванесколькихобъектовкапитальногостроительствавпределаходногоразрешениянастроительство:Проектнойдокументациейпредусмотреноединоеархитектурно-планировочноерешениежилогокомплекса

9.2Овидахстроящихсяврамкахпроектастроительстваобъектовкапитальногостроительства,ихместоположениииосновныххарактеристиках

9.2.1 Видстроящегося(создаваемого)объектакапитальногостроительства:многоквартирныйдом


9.2.3 РайонсубъектаРоссийскойФедерации:



9.2.6 Округвнаселенномпункте:СЗАО

9.2.7 Районвнаселенномпункте:Хорошево-Мневники

9.2.8 Видобозначенияулицы:улица

9.2.9 Наименованиеулицы:Паршина

9.2.10 Дом: 9.2.11 Литера: 9.2.12 Корпус: 9.2.13 Строение:

9.2.14 Владение:10

9.2.15 Блок-секция:1

9.2.16 Уточнениеадреса:

9.2.17 Назначениеобъекта:Жилое

9.2.18 Минимальноекол-воэт ажей:21

9.2.19 Максимальноекол-воэт ажей:22

9.2.20 Общаяплощадьобъекта:22022м2

9.2.21Материалнаружныхстеникаркасаобъекта:смонолитнымжелезобетоннымкаркасомистенамиизмелкоштучныхкаменныхматериалов(кирпич,керамическиекамни,блокиидр.)

9.2.22 Материалперекрытий:Монолитныежелезобетонные

9.2.23 Классэнергоэффективности:B+

9.2.24 Сейсмостойкость:6

9.2(2)Овидахстроящихсяврамкахпроектастроительстваобъектовкапитальногостроительства,ихместоположениииосновныххарактеристиках

















9.2.20 Общаяплощадьобъекта:6251,6м2



9.2.23 Классэнергоэффективности:B



















9.2.20 Общаяплощадьобъекта:13575м2



9.2.23 Классэнергоэффективности:B


9.3Осуммеобщейплощадивсехжилыхинежилыхпомещений 9.3.1 Суммаобщейплощадивсехжилыхпомещений:

16914,5м2

9.3.2 Суммаобщейплощадивсехнежилыхпомещений:591,4м2

9.3.3 Суммаобщейплощадивсехжилыхинежилыхпомещений:17505,90м2

9.3(2)Осуммеобщейплощадивсехжилыхинежилыхпомещений 9.3.1 Суммаобщейплощадивсехжилыхпомещений:

4917,6м2




16750,8м2




16634,1м2




5067,2м2




9075,2м2



Объект№1

10Овидедоговора,дляисполнениякоторогозастройщикомосуществляет сяреализацияпроектастроительства(вслучаезаключеният акогодоговора),вт омчиследоговора,предусмотренногозаконодательствомРоссийскойФедерацииоградостроительнойдеятельности,олицах,выполнившихинженерныеизыскания,архитектурно-строительноепроектирование,орезультатахэкспертизыпроектнойдокументацииирезультатахинженерныхизысканий,орезультатахгосударственнойэкологическойэкспертизы,еслитребованиеопроведениит акихэкспертизустановленофедеральнымзаконом10.1Овидедоговора,дляисполнениякоторогозастройщикомосуществляет сяреализацияпроектастроительства,вт омчиследоговора,предусмотренногозаконодательствомРоссийскойФедерацииоградостроительнойдеятельности

10.1.1 Виддоговора:

10.1.2 Номердоговора: 10.1.3 Датазаключениядоговора: 10.1.4 Датывнесенияизмененийвдоговор:10.2Олицах,выполнившихинженерныеизыскания 10.2.1 Организационно-правоваяформаорганизации,выполнившейинженерныеизыскания:


10.2.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейинженерныеизыскания,безуказанияорганизационно-правовойформы:ГРУППАКОМПАНИЙ"ОЛИМПРОЕКТ"

10.2.3 Фамилияиндивидуальногопредпринимателя,выполнившегоинженерныеизыскания: 10.2.4 Имяиндивидуальногопредпринимателя,выполнившегоинженерныеизыскания: 10.2.5 Отчество(приналичии)индивидуальногопредпринимателя,выполнившегоинженерныеизыскания:

10.2.6 Индивидуальныйномерналогоплательщика,выполнившегоинженерныеизыскания:7705546031

10.2(2)Олицах,выполнившихинженерныеизыскания 10.2.1 Организационно-правоваяформаорганизации,выполнившейинженерныеизыскания:

ГосударственноеказенноеучреждениесубъектаРоссийскойФедерации

10.2.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейинженерныеизыскания,безуказанияорганизационно-правовойформы:"МОСГОРГЕОТРЕСТ"





10.2.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейинженерныеизыскания,безуказанияорганизационно-правовойформы:"ЛеоГранд"





10.2.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейинженерныеизыскания,безуказанияорганизационно-правовойформы:"МосГеоЛаб"



10.3Олицах,выполнившихархитектурно-строительноепроектирование

10.3.1Организационно-правоваяформаорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование:Обществосограниченнойответственностью

10.3.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование,безуказанияорганизационно-правовойформы:ПроектСПиЧ

10.3.3 Фамилияиндивидуальногопредпринимателя,выполнившегоархитектурно-строительноепроектирование:

10.3.4 Имяиндивидуальногопредпринимателя,выполнившегоархитектурно-строительноепроектирование:

10.3.5 Отчество(приналичии)индивидуальногопредпринимателя,выполнившегоархитектурно-строительноепроектирование:

10.3.6Индивидуальныйномерналогоплательщика,выполнившегоархитектурно-строительноепроектирование:7813227829

10.3(2)Олицах,выполнившихархитектурно-строительноепроектирование

10.3.1Организационно-правоваяформаорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование:Акционерноеобщество

10.3.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование,безуказанияорганизационно-правовойформы:"Инжпроектсервис"







10.3.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование,безуказанияорганизационно-правовойформы:"ТРАСТИНЖИНИРИНГ"







10.3.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование,безуказанияорганизационно-правовойформы:"ЦентрЭлектроСервис"







10.3.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование,безуказанияорганизационно-правовойформы:"Инженерноеконсультирование"







10.3.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование,безуказанияорганизационно-правовойформы:"ПСК-ТЕХНОЛОГИЯ"







10.3.2Полноенаименованиеорганизации,выполнившейархитектурно-строительноепроектирование,безуказанияорганизационно-правовойформы:"САТЕЛ"





10.4Орезультатахэкспертизыпроектнойдокументацииирезультатовинженерныхизысканий

10.4.1 Видзаключенияэкспертизы:Положительноезаключениеэкспертизыпроектнойдокументации

10.4.2Датавыдачизаключенияэкспертизыпроектнойдокументациии(или)результатовинженерныхизысканий:17.07.2017

10.4.3 Номерзаключенияэкспертизыпроектнойдокументациии(или)результатовинженерныхизысканий:77-1-1-2-2445-17

10.4.4Организационно-правоваяформаорганизации,выдавшейзаключениеэкспертизыпроектнойдокументациии(или)результатовинженерныхизысканий:ГосударственноеавтономноеучреждениесубъектаРоссийскойФедерации

10.4.5Полноенаименованиеорганизации,выдавшейзаключениеэкспертизыпроектнойдокументациии(или)результатовинженерныхизысканий,безуказанияорганизационно-правовойформы:Московскаягосударственнаяэкспертиза

10.4.6Индивидуальныйномерналогоплательщикаорганизации,выдавшейзаключениегосударственнойэкспертизыпроектнойдокументациии(или)результатовинженерныхизысканий:7710709394

10.4(2)Орезультатахэкспертизыпроектнойдокументацииирезультатовинженерныхизысканий

10.4.1 Видзаключенияэкспертизы:Положительноезаключениеэкспертизырезультатовинженерныхизысканий













10.5Орезультатахгосударственнойэкологическойэкспертизы 10.5.1 Датавыдачизаключениягосударственнойэкологическойэкспертизы:

10.5.2 Номерзаключениягосударственнойэкологическойэкспертизы:

10.5.3 Организационно-правоваяформаорганизации,выдавшейзаключениегосударственнойэкологическойэкспертизы:

10.5.4 Полноенаименованиеорганизации,выдавшейзаключениегосударственнойэкологическойэкспертизы,безуказанияорганизационно-правовойформы:

10.5.5 Индивидуальныйномерналогоплательщикаорганизации,выдавшейзаключениеэкологическойэкспертизы:

10.6Обиндивидуализирующемобъект ,группуобъектовкапитальногостроительствакоммерческомобозначении

10.6.1 Коммерческоеобозначение,индивидуализирующееобъект ,группуобъектов:Жилойкомплекс"Серебряныйпарк",ЖК"Серебряныйпарк","Серебряныйпарк"(1)

11Оразрешениинастроительство

11.1Оразрешениинастроительство 11.1.1 Номерразрешениянастроительство:77-212000-015078-2017

11.1.2 Датавыдачиразрешениянастроительство:16.08.2017

11.1.3 Срокдействияразрешениянастроительство:16.02.2021

11.1.4 Последняядатапродлениясрокадействияразрешениянастроительство:

11.1.5 Наименованиеоргана,выдавшегоразрешениенастроительство:Мосгосстройнадзор

12Оправахзастройщиканаземельныйучасток,накоторомосуществляет сястроительство(создание)многоквартирногодомалибомногоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимости,вт омчислеореквизитахправоустанавливающегодокументаназемельныйучасток,особственникеземельногоучастка(вслучае,еслизастройщикнеявляет сясобственникомземельногоучастка),окадастровомномереиплощадиземельногоучастка12.1Оправахзастройщиканаземельныйучасток,накоторомосуществляет сястроительство(создание)

12.1.1 Видправазастройщиканаземельныйучасток:правоаренды

12.1.2 Виддоговора:Договорарендыземельногоучастка

12.1.3 Номердоговора,определяющегоправазастройщиканаземельныйучасток:М-08-048132

12.1.4 Датаподписаниядоговора,определяющегоправазастройщиканаземельныйучасток:03.12.2015

12.1.5Датагосударственнойрегистрациидоговора,определяющегоправазастройщиканаземельныйучасток:18.12.2015

12.1.6 Датаокончаниядействияправазастройщиканаземельныйучасток:28.12.2022

12.1.7 Датагосударственнойрегистрацииизмененийвдоговор:16.02.2017,29.10.2017

12.1.8 Наименованиеуполномоченногооргана,предоставившегоземельныйучастоквсобственность:

12.1.9 Номерправовогоактауполномоченногоорганаопредоставлениеземельногоучасткавсобственность:

12.1.10 Датаправовогоактауполномоченногоорганаопредоставлениеземельногоучасткавсобственность:

12.1.11 Датагосударственнойрегистрацииправасобственности:12.2Особственникеземельногоучастка 12.2.1 Собственникземельногоучастка:

публичныйсобственник 12.2.2 Организационно-правоваяформасобственниказемельногоучастка:

12.2.3 Полноенаименованиесобственниказемельногоучастка,безуказанияорганизационно-правовойформы:

12.2.4 Фамилиясобственниказемельногоучастка: 12.2.5 Имясобственниказемельногоучастка: 12.2.6 Отчествособственниказемельногоучастка(приналичии):

12.2.7 Индивидуальныйномерналогоплательщикаюридическоголица,индивидуальногопредпринимателя-собственниказемельногоучастка:

12.2.8 Формасобственностиземельногоучастка:собственностьсубъектаРоссийскойФедерации

12.2.9 Наименованиеорганауполномоченногонараспоряжениеземельногоучастка:ДепартаментгородскогоимуществагородаМосквы

12.3Окадастровомномереиплощадиземельногоучастка 12.3.1 Кадастровыйномерземельногоучастка:

77:08:11003:2790

12.3.2 Площадьземельногоучастка(суказаниемединицыизмерения):30135м2

13Опланируемыхэлементахблагоустройстват ерритории

13.1Обэлементахблагоустройстватерритории 13.1.1

Наличиепланируемыхпроездов,площадок,велосипедныхдорожек,пешеходныхпереходов,т ротуаров:Предусмотреноустройствопроездовспокрытиемизасфальтобетона,тротуаров–изплитки,отмосток–изплиткииасфальтобетона

13.1.2Наличиепарковочногопространствавнеобъектастроительства(расположение,планируемоеколичествомашино-мест ):Предусмотреноустройствоплоскостныхстоянокдлявременногохраненияавтотранспортаобщейемкостью12машино-мест,втомчисле5машино-местдлямаломобильныхгруппнаселения

13.1.3

Наличиедворовогопространства,вт омчиследет скихиспортивныхплощадок(расположениеотносительнообъектастроительства,описаниеигровогоиспортивногооборудования,малыхархитектурныхформ,иныхпланируемыхэлементов):Предусмотреноустройствоплощадокдляигрдетей,отдыхавзрослогонаселенияиплощадокдлязанятийфизкультурой;устройствоогороженнойтерриторииДОУ(включающейплощадкидляигрдетейсверандами,газоны,цветники,пешеходныезоны);установкамалыхархитектурныхформ,локальныхучастковограждений.

13.1.4Площадкидляразмещенияконтейнеровдлясборат вердыхотходов(расположениеотносительнообъектастроительства):Предусмотреноустройствоплощадокдляустановкимусорныхконтейнеров

13.1.5 Описаниепланируемыхмероприятийпоозеленению:Предусмотренаразбивкагазоновицветников,высадкаэлементовозеленения

13.1.6 Соответ ствиетребованиямпосозданиюбезбарьернойсредыдлямаломобильныхлиц:Соответствует

13.1.7

Наличиенаружногоосвещениядорожныхпокрытий,пространстввт ранспортныхипешеходныхзонах,архитектурногоосвещения(датавыдачит ехническихусловий,срокдействия,наименованиеорганизации,выдавшейт ехническиеусловия):ВключеновТУ№И-17-00-987498/102от02.10.2017г.,выданныеПАО"Московскаяобъединеннаяэлектросетеваякомпания"

13.1.8 Описаниеиныхпланируемыхэлементовблагоустройства:14Опланируемомподключении(т ехнологическомприсоединении)многоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимостиксетяминженерно-т ехническогообеспечения,размереплатызат акоеподключениеипланируемомподключенииксетямсвязи14.1Опланируемомподключении(технологическомприсоединении)ксетяминженерно-т ехническогообеспечения

14.1.1 Видсетиинженерно-т ехническогообеспечения:ливневоеводоотведение

14.1.2Организационно-правоваяформаорганизации,выдавшейт ехническиеусловиянаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения:ГосударственноеунитарноепредприятиесубъектовРоссийскойФедерации

14.1.3Полноенаименованиеорганизации,выдавшейт ехническиеусловиянаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения,безуказанияорганизационно-правовойформы:Мосводосток

14.1.4Индивидуальныйномерналогоплательщикаорганизации,выдавшейт ехническиеусловиянаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения:7705013033

14.1.5 Датавыдачит ехническихусловийнаподключенияксетиинженерно-т ехническогообеспечения:23.05.2017

14.1.6 Номервыдачит ехническихусловийподключенияксетиинженерно-т ехническогообеспечения:99/17(К)

14.1.7 Срокдействият ехническихусловийподключенияксетиинженерно-т ехническогообеспечения:23.05.2020

14.1.8 Размерплатызаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения:0р.

14.1(2)Опланируемомподключении(технологическомприсоединении)ксетяминженерно-т ехническогообеспечения

14.1.1 Видсетиинженерно-т ехническогообеспечения:теплоснабжение

14.1.2Организационно-правоваяформаорганизации,выдавшейт ехническиеусловиянаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения:Публичноеакционерноеобщество

14.1.3Полноенаименованиеорганизации,выдавшейт ехническиеусловиянаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения,безуказанияорганизационно-правовойформы:МОСКОВСКАЯОБЪЕДИНЕННАЯЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯКОМПАНИЯ



14.1.6 Номервыдачит ехническихусловийподключенияксетиинженерно-т ехническогообеспечения:Т-УП1-01-170124/4-1




14.1.1 Видсетиинженерно-т ехническогообеспечения:бытовоеилиобщесплавноеводоотведение

14.1.2Организационно-правоваяформаорганизации,выдавшейт ехническиеусловиянаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения:Акционерноеобщество

14.1.3Полноенаименованиеорганизации,выдавшейт ехническиеусловиянаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения,безуказанияорганизационно-правовойформы:Мосводоканал



14.1.6 Номервыдачит ехническихусловийподключенияксетиинженерно-т ехническогообеспечения:№21-0055/17




14.1.1 Видсетиинженерно-т ехническогообеспечения:холодноеводоснабжение









14.1.1 Видсетиинженерно-т ехническогообеспечения:электроснабжение


14.1.3Полноенаименованиеорганизации,выдавшейт ехническиеусловиянаподключениексетиинженерно-т ехническогообеспечения,безуказанияорганизационно-правовойформы:Московскаяобъединеннаяэлектросетеваякомпания



14.1.6 Номервыдачит ехническихусловийподключенияксетиинженерно-т ехническогообеспечения:И-17-00-987498/102



14.2Опланируемомподключенииксетямсвязи 14.2.1 Видсетисвязи:

передачаданныхидоступавинтернет

14.2.2Организационно-правоваяформаорганизации,выдавшейт ехническиеусловия,заключившейдоговорнаподключениексетисвязи:Обществосограниченнойответственностью

14.2.3Полноенаименованиеорганизации,выдавшейт ехническиеусловия,заключившейдоговорнаподключениексетисвязи,безуказанияорганизационно-правовойформы:КорпорацияИнформТелеСеть

14.2.4Индивидуальныйномерналогоплательщикаорганизации,выдавшейт ехническиеусловия,заключившейдоговорнаподключениексетисвязи:7702584039

14.2(2)Опланируемомподключенииксетямсвязи 14.2.1 Видсетисвязи:

проводнаятелефоннаясвязь

14.2.2Организационно-правоваяформаорганизации,выдавшейт ехническиеусловия,заключившейдоговорнаподключениексетисвязи:Публичноеакционерноеобщество

14.2.3Полноенаименованиеорганизации,выдавшейт ехническиеусловия,заключившейдоговорнаподключениексетисвязи,безуказанияорганизационно-правовойформы:МГТС



диспетчеризациялифтов

14.2.2Организационно-правоваяформаорганизации,выдавшейт ехническиеусловия,заключившейдоговорнаподключениексетисвязи:ГосударственноеказенноеучреждениесубъектаРоссийскойФедерации

14.2.3Полноенаименованиеорганизации,выдавшейт ехническиеусловия,заключившейдоговорнаподключениексетисвязи,безуказанияорганизационно-правовойформы:ЦЕНТРКООРДИНАЦИИДЕЯТЕЛЬНОСТИГОСУДАРСТВЕННЫХУЧРЕЖДЕНИЙИНЖЕНЕРНЫХСЛУЖБАДМИНИСТРАТИВНЫХОКРУГОВИРАЙОНОВГОРОДАМОСКВЫ



проводноерадиовещание





проводноетелевизионноевещание




15Околичествевсоставестроящихся(создаваемых)врамкахпроектастроительствамногоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимостижилыхпомещенийинежилыхпомещений,ат акжеобихосновныххарактеристиках(заисключениемплощадикомнат ,помещенийвспомогательногоиспользования,лоджий,веранд,балконов,т еррасвжиломпомещении),оналичиииплощадичастейнежилогопомещения15.1Околичествевсоставестроящихся(создаваемых)врамкахпроектастроительствамногоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимостижилыхпомещенийинежилыхпомещений

15.1.1 Количествожилыхпомещений:200

15.1.2 Количествонежилыхпомещений:7

15.1.2.1 Вт омчислемашино-мест :0

15.1.2.2 Вт омчислеиныхнежилыхпомещений:7

15.2Обосновныххарактеристикахжилыхпомещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номерподъезда Общаяплощадь(м2) Кол-вокомнат1 Квартира 2 1 53.3 12 Квартира 2 1 122.5 33 Квартира 2 1 104.3 34 Квартира 2 1 105.0 35 Квартира 3 1 53.3 16 Квартира 3 1 122.5 37 Квартира 3 1 104.3 38 Квартира 3 1 105.0 39 Квартира 4 1 53.3 110 Квартира 4 1 122.5 311 Квартира 4 1 104.3 312 Квартира 4 1 105.0 313 Квартира 5 1 53.3 114 Квартира 5 1 122.5 315 Квартира 5 1 104.3 316 Квартира 5 1 105.0 317 Квартира 6 1 53.3 118 Квартира 6 1 122.5 319 Квартира 6 1 104.3 320 Квартира 6 1 105.0 321 Квартира 7 1 53.3 122 Квартира 7 1 122.5 323 Квартира 7 1 104.3 324 Квартира 7 1 105.0 325 Квартира 8 1 53.3 126 Квартира 8 1 122.5 327 Квартира 8 1 104.3 3

28 Квартира 8 1 105.0 329 Квартира 9 1 53.3 130 Квартира 9 1 122.5 331 Квартира 9 1 104.3 332 Квартира 9 1 105.0 333 Квартира 10 1 53.3 134 Квартира 10 1 122.5 335 Квартира 10 1 104.3 336 Квартира 10 1 105.0 337 Квартира 11 1 53.3 138 Квартира 11 1 122.5 339 Квартира 11 1 104.3 340 Квартира 11 1 105.0 341 Квартира 12 1 53.3 142 Квартира 12 1 122.5 343 Квартира 12 1 104.3 344 Квартира 12 1 105.0 345 Квартира 13 1 53.3 146 Квартира 13 1 122.5 347 Квартира 13 1 104.3 348 Квартира 13 1 105.0 349 Квартира 14 1 53.3 150 Квартира 14 1 122.2 351 Квартира 14 1 104.0 352 Квартира 14 1 104.6 353 Квартира 15 1 53.3 154 Квартира 15 1 122.2 355 Квартира 15 1 104.0 356 Квартира 15 1 104.6 357 Квартира 16 1 53.3 158 Квартира 16 1 122.3 359 Квартира 16 1 104.0 360 Квартира 16 1 104.7 361 Квартира 17 1 53.3 162 Квартира 17 1 122.3 363 Квартира 17 1 104.0 364 Квартира 17 1 104.7 365 Квартира 18 1 53.3 166 Квартира 18 1 122.4 367 Квартира 18 1 104.1 368 Квартира 18 1 104.7 369 Квартира 19 1 53.3 170 Квартира 19 1 122.4 3

200 Квартира 20 2 172.3 415.3Обосновныххарактеристикахнежилыхпомещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номерподъезда Общаяплощадь(м2) ПлощадьчастейнежилогопомещенияНаименование Площадь(м2)

03.Б1_Аренда нежилое 1 160.5 Офис 156.1С/у 4.4







16Осоставеобщегоимуществавстроящемся(создаваемом)врамкахпроектастроительствамногоквартирномдоме(переченьпомещенийобщегопользованиясуказаниемихназначенияиплощади,переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме)16.1Переченьпомещенийобщегопользованиясуказаниемихназначенияиплощади

16.1.1

№ Видпомещения Описаниеместарасположенияпомещения Назначениепомещения Площадь(м2)1 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) Тамбур 10.72 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) Холл 159.53 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) С/у 4.04 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) Колясочная 14.75 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) Комнатаотдыхаконсьержа 4.26 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) Пуи 1.87 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) Тамбур 8.68 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) ЛК 12.79 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) ЛК 6.110 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа1) ЛК 6.511 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа2) Тамбур 9.312 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа2) Холл 103.613 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа2) С/у 3.914 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа2) Колясочная 8.915 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа2) Комнатаотдыхаконсьержа 4.716 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа2) Пуи 1.817 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа2) Тамбур 9.318 МОП 1этаж(Блок№1,входнаягруппа2) ЛК 12.7

19 МОП 1этаж(Блок№1,мусороудаление) Тамбур 13.320 МОП 2этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.421 МОП 2этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.522 МОП 2этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.523 МОП 2этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.824 МОП 2этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.225 МОП 2этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.526 МОП 2этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.827 МОП 2этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.228 МОП 2этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.529 МОП 3этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.430 МОП 3этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.531 МОП 3этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.532 МОП 3этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.833 МОП 3этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.234 МОП 3этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.535 МОП 3этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.836 МОП 3этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.237 МОП 3этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.538 МОП 4этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.439 МОП 4этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.540 МОП 4этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.541 МОП 4этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.842 МОП 4этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.243 МОП 4этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.544 МОП 4этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.845 МОП 4этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.246 МОП 4этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.547 МОП 5этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.448 МОП 5этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.549 МОП 5этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.550 МОП 5этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.851 МОП 5этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.252 МОП 5этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.553 МОП 5этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.854 МОП 5этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.255 МОП 5этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.556 МОП 6этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.457 МОП 6этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.558 МОП 6этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.559 МОП 6этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.860 МОП 6этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.261 МОП 6этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5

62 МОП 6этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.863 МОП 6этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.264 МОП 6этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.565 МОП 7этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.466 МОП 7этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.567 МОП 7этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.568 МОП 7этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.869 МОП 7этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.270 МОП 7этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.571 МОП 7этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.872 МОП 7этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.273 МОП 7этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.574 МОП 8этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.475 МОП 8этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.576 МОП 8этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.577 МОП 8этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.878 МОП 8этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.279 МОП 8этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.580 МОП 8этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.881 МОП 8этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.282 МОП 8этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.583 МОП 9этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.484 МОП 9этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.585 МОП 9этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.586 МОП 9этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.887 МОП 9этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.288 МОП 9этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.589 МОП 9этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.890 МОП 9этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.291 МОП 9этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.592 МОП 10этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.493 МОП 10этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.594 МОП 10этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.595 МОП 10этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.896 МОП 10этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.297 МОП 10этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.598 МОП 10этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.899 МОП 10этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2100 МОП 10этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5101 МОП 11этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4102 МОП 11этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5103 МОП 11этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5104 МОП 11этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8

105 МОП 11этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2106 МОП 11этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5107 МОП 11этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8108 МОП 11этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2109 МОП 11этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5110 МОП 12этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4111 МОП 12этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5112 МОП 12этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5113 МОП 12этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8114 МОП 12этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2115 МОП 12этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5116 МОП 12этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8117 МОП 12этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2118 МОП 12этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5119 МОП 13этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4120 МОП 13этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5121 МОП 13этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5122 МОП 13этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8123 МОП 13этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2124 МОП 13этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5125 МОП 13этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8126 МОП 13этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2127 МОП 13этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5128 МОП 14этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4129 МОП 14этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5130 МОП 14этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5131 МОП 14этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8132 МОП 14этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2133 МОП 14этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5134 МОП 14этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8135 МОП 14этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2136 МОП 14этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5137 МОП 15этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4138 МОП 15этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5139 МОП 15этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5140 МОП 15этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8141 МОП 15этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2142 МОП 15этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5143 МОП 15этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8144 МОП 15этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2145 МОП 15этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5146 МОП 16этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4147 МОП 16этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5

148 МОП 16этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5149 МОП 16этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8150 МОП 16этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2151 МОП 16этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5152 МОП 16этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8153 МОП 16этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2154 МОП 16этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5155 МОП 17этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4156 МОП 17этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5157 МОП 17этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5158 МОП 17этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8159 МОП 17этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2160 МОП 17этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5161 МОП 17этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8162 МОП 17этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2163 МОП 17этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5164 МОП 18этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4165 МОП 18этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5166 МОП 18этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5167 МОП 18этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8168 МОП 18этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2169 МОП 18этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5170 МОП 18этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8171 МОП 18этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2172 МОП 18этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5173 МОП 19этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4174 МОП 19этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5175 МОП 19этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5176 МОП 19этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8177 МОП 19этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2178 МОП 19этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5179 МОП 19этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8180 МОП 19этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2181 МОП 19этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5182 МОП 20этаж(Блок№1,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4183 МОП 20этаж(Блок№1,секция1) Коридор 24.5184 МОП 20этаж(Блок№1,секция1) ЛК 13.5185 МОП 20этаж(Блок№1,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8186 МОП 20этаж(Блок№1,секция2) Коридор 10.2187 МОП 20этаж(Блок№1,секция2) ЛК 13.5188 МОП 20этаж(Блок№1,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8189 МОП 20этаж(Блок№1,секция3) Коридор 10.2190 МОП 20этаж(Блок№1,секция3) ЛК 13.5

191 МОП 20этаж(Блок№1,кровля) Помещениещитоватоматизации 9.9192 МОП 20этаж(Блок№1,кровля) ЛК 13.4193 МОП 20этаж(Блок№1,кровля) Помещениещитовавтоматизации 4.5194 МОП 20этаж(Блок№1,кровля) ЛК 14.3195 МОП 20этаж(Блок№1,кровля) Помещениещитовавтоматизации 5.716.2Переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме

16.2.1

№Описаниеместарасположенияпомещения

Видоборудования Назначения

1 -1эт аж(отметка-3.300) 1ВРУ-1 Электроснабжение.Жилойблок.1



4 -1эт аж(отметка-3.300) ГРЩ1 Электроснабжение.1ВРУ-1,1ВРУ-2,6ВРУ-1,6ВРУ-2,7ВРУ-1,7ВРУ-4,8ВРУ-1.Жилойблок.1

5 ИТП(-2эт аж) Тепломеханическоеоборудование Теплоснабжениекомплекса

6 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Хоз.-бытовоеводоснабжение1-йзоны,(блоки1-6,подземнаячасть)7 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Хоз.-бытовоеводоснабжение2-йзоны,(блок1-6)8 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Пожаротушениенадземнойчасти9 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Пожаротушениенадземнойчасти

10 Венткамера(-2этаж) Вытяжнаяустановка ВентиляцияЭ/Щжилья,ГРЩ2,ГРЩ3,Э/Щавтостоянки

11 Венткамера(-1этаж) Вытяжнаяустановка ВентиляцияЭ/Щжилья,ГРЩ1,Э/Щавтостоянки

12 Венткамера(-1этаж) Вытяжнаяустановка ВентиляциягребеночныхВКиОВ(1-7секции)

13 Венткамера Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок1,1секция)14 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок1,2секция)15 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок1,3секция)16 Кровля Вентилятор Дымоудаление:межквартирныйкоридор,(Блок1,секции1,2,3)17 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:межквартирныйкоридор,(Блок1,секции1,2,3)18 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:зонабезопасностиМГН(Блок1,секции1,2,3)

19Блок1Коммутационныйузел.-1эт аж

КоммутационныйузелРФиО СистемарадиовещанияиоповещенияоЧС.Блок1



21Блок1Коммутационныйузел.1эт аж.

КоммутационныйузелРФиО СистемарадиовещанияиоповещенияоЧС.ЯдросистемыГОЧСЖилыекорпуса,Автостоянка,ГКП

22 Блок2.Кровля. АнтенноеоборудованиеРФиО СистемарадиовещанияиоповещенияоЧС.


КоммутационныйузелМГТСОРШ Телефония,доступвинтернет ,IP-ТВ.Блок1

24Блок1...6.Пом.Консьержей1этаж.

ТревожныекнопкиОС(охранно-тревожнойсигнализации)

СОССистемаохраннойсигнализацииБлок1…6

25 Блок1.-1эт аж,Кроссовая СКУД,СОС СКУД/СОСБлок1,Автостоянка

26 Блок1.-1эт аж,Кроссовая СОТ(Видеонаблюдение) СОТБлок1,Автостоянка

27 Блок1..6.1эт аж,пом.Консьержей Домофоннаясеть. Посекционноеоборудованиедомофоннойсети(Блоки1..6)

28 НасоснаяПТ-2этаж

АПС/СОУЭ(пожарнаяавтоматика,сигнализация,АПТ,СОУЭ)

АПТкомплекса

29 Щитовые,-1эт аж СистемыОЗДСНежилые,подсобныепомещения,подвалы,электрощитовые,серверные,резервные(неосновные)входныегруппы,т ехнологическиепроемыилюкивентиляционного,коммуникационногооборудованияврамкахкомплекса.

17Опримерномграфикереализациипроектастроительства,включающеминформациюобэт апахиосрокахегореализации,вт омчислепредполагаемомсрокеполученияразрешениянавводвэксплуатациюстроящихся(создаваемых)многоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимости17.1Опримерномграфикереализациипроектастроительства 17.1.1 Этапреализациипроектастроительства:

20процентовготовности

17.1.2 Планируемыйкварталигодвыполненияэтапареализациипроектастроительства:4квартал2018г.

17.1(2)Опримерномграфикереализациипроектастроительства 17.1.1 Этапреализациипроектастроительства:










получениеразрешениянавводвэксплуатациюобъектанедвижимости


18Опланируемойстоимостистроительства(создания)многоквартирногодомаи(или)иногообъектанедвижимости

18.1Опланируемойстоимостистроительства 18.1.1 Планируемаястоимостьстроительства:

2729200000р.19Оспособеобеспеченияисполненияобязательствзастройщикаподоговоруи(или)обанке,вкоторомучастникамидолевогостроительствадолжныбытьоткрытысчетаэскроу,вслучаеразмещеният акихсредствнасчетахэскроу,обуплатеобязательныхотчислений(взносов)застройщикавкомпенсационныйфонд19.1Оспособеобеспеченияобязательствзастройщикаподоговорамучастиявдолевомстроительстве

19.1.1Планируемыйспособобеспеченияобязательствзастройщикаподоговорамучастиявдолевомстроительстве:Уплатазастройщикомобязательныхотчислений(взносов)вкомпенсационныйфонд

19.1.2Кадастровыйномерземельногоучастка,находящегосявзалогеуучастниковдолевогостроительствавсилузакона:77:08:11003:2790

19.2Обанке,вкоторомучастникамидолевогостроительствадолжныбытьоткрытысчетаэскроу

19.2.1 Организационно-правоваяформакредитнойорганизации,вкоторойучастникамидолевогостроительствадолжныбытьоткрытысчетаэскроу:

19.2.2 Полноенаименованиекредитнойорганизации,вкоторойучастникамидолевогостроительствадолжныбытьоткрытысчетаэскроу,безуказанияорганизационно-правовойформы:

19.2.3 Индивидуальныйномерналогоплательщикакредитнойорганизации,вкоторойучастникамидолевогостроительствадолжныбытьоткрытысчетаэскроу:

19.3Обуплатеобязательныхотчислений(взносов)застройщикавкомпенсационныйфонд

19.3.1 Уплатаобязательныхотчислений(взносов)вкомпенсационныйфонд:Да

19.4Обуполномоченномбанке,вкоторомузастройщикаоткрытрасчетныйсчет

19.4.1 Организационно-правоваяформаинаименованиеуполномоченногобанка:

Организационно-правоваяформа:Публичноеакционерноеобщество

Наименованиебанка:СБЕРБАНКРоссии

19.4.2 Реквизитырасчетногосчетазастройщикавуполномоченномбанке:

Номеррасчетногосчета:40702810800020000669

Корреспондентскийсчет :30101810400000000225

БИК:044525225

ИНН:7734411310

КПП:773401001

ОГРН:1187746257467

ОКПО:26909297

19.5Формапривлеченияденежныхсредств 19.5.1

Информацияоформепривлечениязастройщикомденежныхсредствграждан-участниковстроительства:Расчетныйсчет

20Обиныхсоглашенияхиосделках,наоснованиикоторыхпривлекаютсяденежныесредствадлястроительства(создания)многоквартирногодомаи(или)иногообъектанедвижимости,заисключениемпривлеченияденежныхсредствучастниковдолевогостроительства20.1Обиныхсоглашенияхиосделках,наоснованиикоторыхпривлекаютсяденежныесредствадлястроительства(создания)многоквартирногодомаи(или)иногообъектанедвижимости

20.1.1 Видсоглашенияилисделки:Договороботкрытииневозобновляемойкредитнойлинии№4622

20.1.2 Организационно-правоваяформаорганизации,укоторойпривлекаютсяденежныесредства:Публичноеакционерноеобщество

20.1.3Полноенаименованиеорганизации,укоторойпривлекаютсяденежныесредства,безуказанияорганизационно-правовойформы:СбербанкРоссии

20.1.4Индивидуальныйномерналогоплательщикаорганизации,укоторойпривлекаютсяденежныесредства:7707083893

20.1.5 Суммапривлеченныхсредств:8200000000р.

20.1.6 Определенныйсоглашениемилисделкойсроквозвратапривлеченныхсредств:10.01.2024

20.1.7Кадастровыйномерземельногоучастка,являющегосяпредметомзалогавобеспечениеисполненияобязательстваповозвратупривлеченныхсредств:77:08:11003:2790

21Оразмереполностьюоплаченногоуставногокапиталазастройщика21.1Размерполностьюоплаченногоуставногокапиталазастройщика 21.1.1 Размеруставногокапиталазастройщика:

90317000р.22Информациявотношенииобъектасоциальнойинфраструктуры,указаннаявчасти6ст атьи18.1настоящегоФедеральногозакона,вслучае,предусмотренномчастью1ст атьи18.1настоящегоФедеральногозакона22.1Овиде,назначенииобъектасоциальнойинфраструктуры.Обуказанныхвчастях3и4ст атьи18.1договореоразвитиизастроеннойтерритории,договореокомплексномосвоениит ерритории,вт омчислевцеляхстроительстважильяэкономическогокласса,договореокомплексномразвитиитерриториипоинициативеправообладателей,договореокомплексномразвитиит ерриториипоинициативеорганаместногосамоуправления,иныхзаключенныхзастройщикомсорганомгосударственнойвластиилиорганомместногосамоуправлениядоговореилисоглашении,предусматривающихпередачуобъектасоциальнойинфраструктурывгосударственнуюилимуниципальнуюсобственность

22.1.1Наличиедоговора(соглашения),предусматривающегобезвозмезднуюпередачуобъектасоциальнойинфраструктурывгосударственнуюилимуниципальнуюсобственность:Нет

23Иная,непротиворечащаязаконодательству,информацияопроекте

23.1Инаяинформацияопроекте 23.1.1 Инаяинформацияопроекте:Пункт20.1.6-дополногоисполненияобязательствсторонами.

Объект№2



































77:08:11003:2790






13.1.3





13.1.7










28 Квартира 15 1 144.4 429 Квартира 16 1 144.4 430 Квартира 16 1 144.4 431 Квартира 17 1 144.4 432 Квартира 17 1 144.4 433 Квартира 18 1 144.8 434 Квартира 18 1 144.8 415.3Обосновныххарактеристикахнежилыхпомещений 15.3.1




04.Б2_Управление нежилое 1 56.0 Коридор 4.5Диспетчерская,ЦПУСПЗ 24.6С/у 3.8СервернаяСБ 3.2ЦПКСБ 19.9


16.1.1

№ Видпомещения Описаниеместарасположенияпомещения Назначениепомещения Площадь(м2)1 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) Тамбур 8.52 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) Холл 95.53 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) Комнатаотдыхаконсьержа 6.24 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) С/у 3.85 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) Пуи 2.36 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) Колясочная 14.17 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) ЛК 4.78 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) ЛК 14.09 МОП 1этаж(Блок№2,входнаягруппа1) Тамбур 7.810 МОП 2этаж(Блок№2,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.811 МОП 2этаж(Блок№2,секция1) Коридор 10.712 МОП 2этаж(Блок№2,секция1) ЛК 13.813 МОП 3этаж(Блок№2,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.814 МОП 3этаж(Блок№2,секция1) Коридор 10.715 МОП 3этаж(Блок№2,секция1) ЛК 13.816 МОП 4этаж(Блок№2,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.817 МОП 4этаж(Блок№2,секция1) Коридор 10.7

61 МОП 19этаж(Блок№2,кровля) ЛК 15.462 МОП 19этаж(Блок№2,кровля) Помещениещитоватоматизации 8.316.2Переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме

16.2.1





3 1этаж(отметка-0.000) 8ВРУ-2 Электроснабжение.Жилойблок.2






12 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок2,1секция)13 Кровля Вентилятор Дымоудаление:межквартирныйкоридор,(Блок2)14 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:межквартирныйкоридор,(Блок2)15 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:зонабезопасностиМГН(Блок2)






19 Блок2.1эт аж,пом.ЦПКСБ

СигнализациятревожнаяМГН СигнализациятревожнаяМГН,Блоки1…6


АРМСКУД(контрольдоступа) СКУДБлок1…6





АРМСОС(Системаохраннойсигнализации) СОССистемаохраннойсигнализацииБлок1…6+Автостоянка



АРМСОТ(Видеонаблюдение) СОССистемаохраннойсигнализацииБлок1…6+Автостоянка


26 Блок2.1эт аж,Серверная СОТ/СКУД/СОС ЦентральноеоборудованиеСОТ/СКУД/СОСкомплекса

27 Блок2.1эт аж,Диспетчерская СОТ(Видеонаблюдение) ЦентральноеоборудованиеГКУГУИС

28 Блок2.1эт аж,Диспетчерская Домофоннаясеть. Центральноеоборудованиедомофоннойсети


30 Блок21эт аж,пом.Диспетчерской

Диспетчеризацияинженерногооборудования.

ОборудованиеАСУДБлоки1..6,автостоянка,ДОУ,ГКП


Диспетчеризациялифтовогооборудования. ОборудованиеАСУДБлоки1..6,автостоянка,ДОУ,ГКП


Учет ХВС,ГВС,Тепловойэнергии Оборудованиеком.УчетаХВС,ГВС,т епла.Блоки1..6,автостоянка,ДОУ,ГКП

33 Блок2.1эт аж,пом.ЦПУСПЗ


АПС/СОУЭБлок1…6,Автостоянка,ГКП,ДОУ




















18Опланируемойстоимостистроительства(создания)многоквартирногодомаи(или)иногообъектанедвижимости18.1Опланируемойстоимостистроительства 18.1.1 Планируемаястоимостьстроительства:

















БИК:044525225

ИНН:7734411310

КПП:773401001

ОГРН:1187746257467

ОКПО:26909297












90317000р.22Информациявотношенииобъектасоциальнойинфраструктуры,указаннаявчасти6ст атьи18.1настоящегоФедеральногозакона,вслучае,предусмотренномчастью1ст атьи18.1настоящегоФедеральногозакона

22.1Овиде,назначенииобъектасоциальнойинфраструктуры.Обуказанныхвчастях3и4ст атьи18.1договореоразвитиизастроеннойтерритории,договореокомплексномосвоениит ерритории,вт омчислевцеляхстроительстважильяэкономическогокласса,договореокомплексномразвитиитерриториипоинициативеправообладателей,договореокомплексномразвитиит ерриториипоинициативеорганаместногосамоуправления,иныхзаключенныхзастройщикомсорганомгосударственнойвластиилиорганомместногосамоуправлениядоговореилисоглашении,предусматривающихпередачуобъектасоциальнойинфраструктурывгосударственнуюилимуниципальнуюсобственность




Объект№3



































77:08:11003:2790






13.1.3





13.1.7










200 Квартира 14 2 101.6 3201 Квартира 15 2 78.8 2202 Квартира 15 2 129.3 4203 Квартира 15 2 70.6 2204 Квартира 15 2 101.6 3205 Квартира 16 2 78.8 2206 Квартира 16 2 129.3 4207 Квартира 16 2 70.6 2208 Квартира 16 2 101.6 3209 Квартира 17 2 78.8 2210 Квартира 17 2 129.3 4211 Квартира 17 2 70.6 2212 Квартира 17 2 101.6 3213 Квартира 18 2 78.8 2214 Квартира 18 2 129.1 4215 Квартира 18 2 70.6 2216 Квартира 18 2 101.8 3217 Квартира 19 2 78.8 2218 Квартира 19 2 129.1 4219 Квартира 19 2 70.6 2220 Квартира 19 2 101.8 3221 Квартира 20 2 78.8 2222 Квартира 20 2 129.1 4223 Квартира 20 2 70.6 2224 Квартира 20 2 101.8 315.3Обосновныххарактеристикахнежилыхпомещений 15.3.1



04.Б3_Аренда нежилое 1 96.9 Офис 93С/у 3.9


06.Б3_Аренда нежилое 1 48 Офис 44.2С/у 3.8



5.26-5.36 автомойка -2 281.9 Мойка 140.9Пост мойки 36.3

Пост мойки 38.5Администрация 12Помещениепосетителей 16.3С/у 2.7ПУИ 2.8Помещениеочистныхсооружений 19.6Помещениеперсонала 8.8Душ 1.5С/у 2.5

68 кладовая -2 1 3.469 кладовая -2 1 3.570 кладовая -2 1 3.771 кладовая -2 1 2.972 кладовая -2 1 3.173 кладовая -2 1 3.174 кладовая -2 1 7.575 кладовая -2 1 576 кладовая -2 1 3.577 кладовая -2 1 2.778 кладовая -2 1 2.779 кладовая -2 1 4.41 кладовая -1 1 10.92 кладовая -1 1 5.13 кладовая -1 1 10.14 кладовая -1 1 10.35 кладовая -1 1 8.56 кладовая -1 1 127 кладовая -1 1 11.98 кладовая -1 1 14.49 кладовая -1 1 13.910 кладовая -1 1 8.111 кладовая -1 1 5.812 кладовая -1 1 813 кладовая -1 1 4.914 кладовая -1 1 3.515 кладовая -1 1 3.516 кладовая -1 1 10.717 кладовая -1 1 5.418 кладовая -1 1 319 кладовая -1 1 320 кладовая -1 1 321 кладовая -1 1 322 кладовая -1 1 3

23 кладовая -1 1 324 кладовая -1 1 325 кладовая -1 1 326 кладовая -1 1 327 кладовая -1 1 328 кладовая -1 1 429 кладовая -1 1 3.530 кладовая -1 1 3.631 кладовая -1 1 3.380 кладовая -2 1 6.481 кладовая -2 1 3.382 кладовая -2 1 3.583 кладовая -2 1 584 кладовая -2 1 385 кладовая -2 1 2.932 кладовая -1 1 3.233 кладовая -1 1 3.686 кладовая -2 1 3.687 кладовая -2 1 3.388 кладовая -2 1 3.989 кладовая -2 1 3.990 кладовая -2 1 491 кладовая -2 1 4.292 кладовая -2 1 4.193 кладовая -2 1 11.594 кладовая -2 1 10.195 кладовая -2 1 7.296 кладовая -2 1 7.197 кладовая -2 1 6.198 кладовая -2 1 3.599 кладовая -2 1 3.3100 кладовая -2 1 3.3101 кладовая -2 1 2.6102 кладовая -2 1 4.2103 кладовая -2 1 3.834 кладовая -1 1 4.435 кладовая -1 1 13.936 кладовая -1 1 8.537 кладовая -1 1 11.338 кладовая -1 1 9.839 кладовая -1 1 6.540 кладовая -1 1 4.441 кладовая -1 1 7

42 кладовая -1 1 3.543 кладовая -1 1 5.344 кладовая -1 1 5.445 кладовая -1 1 4.546 кладовая -1 1 2.947 кладовая -1 1 2.848 кладовая -1 1 2.949 кладовая -1 1 2.850 кладовая -1 1 551 кладовая -1 1 5.752 кладовая -1 1 353 кладовая -1 1 2.954 кладовая -1 1 2.655 кладовая -1 1 2.9104 кладовая -2 1 3105 кладовая -2 1 2.9106 кладовая -2 1 3.7107 кладовая -2 1 2.9108 кладовая -2 1 2.8109 кладовая -2 1 2.9110 кладовая -2 1 2.4111 кладовая -2 1 2.9112 кладовая -2 1 4.4113 кладовая -2 1 4.3114 кладовая -2 1 4.3115 кладовая -2 1 4.1116 кладовая -2 1 4.256 кладовая -1 1 9.857 кладовая -1 1 9.858 кладовая -1 1 9.859 кладовая -1 1 4.160 кладовая -1 1 2.661 кладовая -1 1 2.962 кладовая -1 1 2.763 кладовая -1 1 3.364 кладовая -1 1 2.865 кладовая -1 1 2.866 кладовая -1 1 567 кладовая -1 1 4.9117 кладовая -2 1 3.8118 кладовая -2 1 3.8119 кладовая -2 1 3.5120 кладовая -2 1 3.8

121 кладовая -2 1 3.7122 кладовая -2 1 3.5123 кладовая -2 1 3.8124 кладовая -2 1 3.6125 кладовая -2 1 3.5126 кладовая -2 1 3.8127 кладовая -2 1 3.7128 кладовая -2 1 3.3129 кладовая -2 1 3.5130 кладовая -2 1 3.4280 машино-место -2 1 15.9281 машино-место -2 1 13.25282 машино-место -2 1 13.25283 машино-место -2 1 15.9284 машино-место -2 1 15.9285 машино-место -2 1 13.25286 машино-место -2 1 13.25287 машино-место -2 1 13.25288 машино-место -2 1 13.25289 машино-место -2 1 13.25290 машино-место -2 1 13.25291 машино-место -2 1 13.25292 машино-место -2 1 13.25293 машино-место -2 1 13.25294 машино-место -2 1 13.25295 машино-место -2 1 13.25296 машино-место -2 1 13.25297 машино-место -2 1 13.25298 машино-место -2 1 15.9299 машино-место -2 1 15.9300 машино-место -2 1 13.25301 машино-место -2 1 13.25302 машино-место -2 1 15.9303 машино-место -2 1 13.25304 машино-место -2 1 13.25305 машино-место -2 1 13.25306 машино-место -2 1 13.25307 машино-место -2 1 13.25308 машино-место -2 1 13.25309 машино-место -2 1 13.25310 машино-место -2 1 13.25311 машино-место -2 1 13.25312 машино-место -2 1 13.25

313 машино-место -2 1 13.25314 машино-место -2 1 13.25315 машино-место -2 1 13.25316 машино-место -2 1 13.25317 машино-место -2 1 13.25318 машино-место -2 1 13.25319 машино-место -2 1 13.25320 машино-место -2 1 13.25321 машино-место -2 1 13.25322 машино-место -2 1 13.25323 машино-место -2 1 13.25324 машино-место -2 1 13.25325 машино-место -2 1 13.25326 машино-место -2 1 15.9327 машино-место -2 1 15.9328 машино-место -2 1 13.25329 машино-место -2 1 13.25330 машино-место -2 1 13.25331 машино-место -2 1 13.25332 машино-место -2 1 13.25333 машино-место -2 1 13.25334 машино-место -2 1 13.25335 машино-место -2 1 13.25336 машино-место -2 1 13.25337 машино-место -2 1 13.25338 машино-место -2 1 13.25339 машино-место -2 1 13.25340 машино-место -2 1 13.25341 машино-место -2 1 15.9342 машино-место -2 1 13.25343 машино-место -2 1 13.25344 машино-место -2 1 13.25345 машино-место -2 1 13.25346 машино-место -2 1 15.9347 машино-место -2 1 15.9348 машино-место -2 1 13.25349 машино-место -2 1 13.25350 машино-место -2 1 13.25351 машино-место -2 1 13.25352 машино-место -2 1 13.25353 машино-место -2 1 13.25354 машино-место -2 1 13.25355 машино-место -2 1 13.25

259 машино-место -1 1 13.25260 машино-место -1 1 13.25261 машино-место -1 1 13.25262 машино-место -1 1 13.25263 машино-место -1 1 13.25264 машино-место -1 1 13.25265 машино-место -1 1 13.25266 машино-место -1 1 13.25267 машино-место -1 1 13.25268 машино-место -1 1 13.25269 машино-место -1 1 13.25270 машино-место -1 1 13.25271 машино-место -1 1 13.25272 машино-место -1 1 13.25273 машино-место -1 1 13.25274 машино-место -1 1 13.25275 машино-место -1 1 13.25276 машино-место -1 1 13.25277 машино-место -1 1 15.9278 машино-место -1 1 13.25279 машино-место -1 1 13.2516Осоставеобщегоимуществавстроящемся(создаваемом)врамкахпроектастроительствамногоквартирномдоме(переченьпомещенийобщегопользованиясуказаниемихназначенияиплощади,переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме)16.1Переченьпомещенийобщегопользованиясуказаниемихназначенияиплощади

16.1.1

№ Видпомещения Описаниеместарасположенияпомещения Назначениепомещения Площадь(м2)1 техническое 1этаж(Блок№3,паркинг) Рампа№1 107.02 техническое 1этаж(Блок№3,паркинг) КПП 16.83 техническое 1этаж(Блок№3,паркинг) Тамбур 2.14 техническое 1этаж(Блок№3,паркинг) С/у 3.85 техническое 1этаж(Блок№3,паркинг) Пом.хран.уличногоинвентаря 15.86 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа1) Тамбур 9.37 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа1) Холл 102.08 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа1) С/у 3.99 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа1) Колясочная 7.910 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа1) Комнатаотдыхаконсьержа 4.711 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа1) Пуи 1.812 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа1) Тамбур 9.313 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа1) ЛК 12.714 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) Тамбур 10.715 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) Холл 159.2

16 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) С/у 4.217 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) Колясочная 14.218 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) Комнатаотдыхаконсьержа 4.219 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) Пуи 1.820 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) Тамбур 6.721 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) ЛК 12.722 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) ЛК 6.123 МОП 1этаж(Блок№3,входнаягруппа2) ЛК 6.524 МОП 2этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.825 МОП 2этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.226 МОП 2этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.527 МОП 2этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.828 МОП 2этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.229 МОП 2этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.530 МОП 2этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.431 МОП 2этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.532 МОП 2этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.333 техническое техэтаж(Блок№3) Помещеният ехэтажа 105.034 МОП 3этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.835 МОП 3этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.236 МОП 3этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.537 МОП 3этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.838 МОП 3этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.239 МОП 3этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.540 МОП 3этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.441 МОП 3этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.542 МОП 3этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.343 МОП 4этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.844 МОП 4этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.245 МОП 4этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.546 МОП 4этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.847 МОП 4этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.248 МОП 4этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.549 МОП 4этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.450 МОП 4этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.551 МОП 4этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.352 МОП 5этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.853 МОП 5этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.254 МОП 5этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.555 МОП 5этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.856 МОП 5этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.257 МОП 5этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.558 МОП 5этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4

59 МОП 5этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.560 МОП 5этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.361 МОП 6этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.862 МОП 6этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.263 МОП 6этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.564 МОП 6этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.865 МОП 6этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.266 МОП 6этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.567 МОП 6этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.468 МОП 6этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.569 МОП 6этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.370 МОП 7этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.871 МОП 7этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.272 МОП 7этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.573 МОП 7этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.874 МОП 7этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.275 МОП 7этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.576 МОП 7этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.477 МОП 7этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.578 МОП 7этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.379 МОП 8этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.880 МОП 8этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.281 МОП 8этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.582 МОП 8этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.883 МОП 8этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.284 МОП 8этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.585 МОП 8этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.486 МОП 8этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.587 МОП 8этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.388 МОП 9этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.889 МОП 9этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.290 МОП 9этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.591 МОП 9этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.892 МОП 9этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.293 МОП 9этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.594 МОП 9этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.495 МОП 9этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.596 МОП 9этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.397 МОП 10этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.898 МОП 10этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.299 МОП 10этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5100 МОП 10этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8101 МОП 10этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2

102 МОП 10этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5103 МОП 10этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4104 МОП 10этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5105 МОП 10этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3106 МОП 11этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8107 МОП 11этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2108 МОП 11этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5109 МОП 11этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8110 МОП 11этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2111 МОП 11этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5112 МОП 11этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4113 МОП 11этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5114 МОП 11этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3115 МОП 12этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8116 МОП 12этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2117 МОП 12этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5118 МОП 12этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8119 МОП 12этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2120 МОП 12этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5121 МОП 12этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4122 МОП 12этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5123 МОП 12этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3124 МОП 13этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8125 МОП 13этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2126 МОП 13этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5127 МОП 13этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8128 МОП 13этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2129 МОП 13этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5130 МОП 13этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4131 МОП 13этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5132 МОП 13этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3133 МОП 14этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8134 МОП 14этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2135 МОП 14этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5136 МОП 14этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8137 МОП 14этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2138 МОП 14этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5139 МОП 14этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4140 МОП 14этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5141 МОП 14этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3142 МОП 15этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8143 МОП 15этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2144 МОП 15этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5

145 МОП 15этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8146 МОП 15этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2147 МОП 15этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5148 МОП 15этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4149 МОП 15этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5150 МОП 15этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3151 МОП 16этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8152 МОП 16этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2153 МОП 16этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5154 МОП 16этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8155 МОП 16этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2156 МОП 16этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5157 МОП 16этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4158 МОП 16этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5159 МОП 16этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3160 МОП 17этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8161 МОП 17этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2162 МОП 17этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5163 МОП 17этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8164 МОП 17этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2165 МОП 17этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5166 МОП 17этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4167 МОП 17этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5168 МОП 17этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3169 МОП 18этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8170 МОП 18этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2171 МОП 18этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5172 МОП 18этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8173 МОП 18этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2174 МОП 18этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5175 МОП 18этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4176 МОП 18этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5177 МОП 18этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3178 МОП 19этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8179 МОП 19этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2180 МОП 19этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5181 МОП 19этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8182 МОП 19этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2183 МОП 19этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5184 МОП 19этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4185 МОП 19этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5186 МОП 19этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3187 МОП 20этаж(Блок№3,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8

188 МОП 20этаж(Блок№3,секция1) Коридор 10.2189 МОП 20этаж(Блок№3,секция1) ЛК 13.5190 МОП 20этаж(Блок№3,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8191 МОП 20этаж(Блок№3,секция2) Коридор 10.2192 МОП 20этаж(Блок№3,секция2) ЛК 13.5193 МОП 20этаж(Блок№3,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4194 МОП 20этаж(Блок№3,секция3) ЛК 13.5195 МОП 20этаж(Блок№3,секция3) Коридор 27.3196 МОП 20этаж(Блок№3,кровля) Помещениещитоватоматизации 11.6197 МОП 20этаж(Блок№3,кровля) ЛК 13.4198 МОП 20этаж(Блок№3,кровля) Помещениещитовавтоматизации 6.0199 МОП 20этаж(Блок№3,кровля) ЛК 14.3200 МОП 20этаж(Блок№3,кровля) Помещениещитовавтоматизации 5.7201 помещениеавтостоянки -2эт аж(ПС-1) Помещениеавтостоянки(безм/м) 1,661.5202 техническое -2эт аж(ПС-1) ЛХ-ПБЗ 9.4203 техническое -2эт аж(ПС-1) ТШ 6.8204 техническое -2эт аж(ПС-1) ЛК 14.2205 техническое -2эт аж(ПС-1) ЛХ-ПБЗ 10.4206 техническое -2эт аж(ПС-1) ТШ 3.4207 техническое -2эт аж(ПС-1) ЛХ-ПБЗ 10.4208 техническое -2эт аж(ПС-1) ТШ 3.4209 техническое -2эт аж(ПС-1) ВенткамерасистемыДУавтостоянкиПС-1 20.5210 техническое -2эт аж(ПС-1) ВытяжнаявенткамераавтостоянкиПС-1 32.6211 техническое -2эт аж(ПС-1) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-1 23.4212 техническое -2эт аж(ПС-1) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-1 32.4213 техническое -2эт аж(ПС-1) ПриточнаявенткамераавтостоянкиПС-1 29.0214 техническое -2эт аж(ПС-1) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-1 27.0215 техническое -2эт аж(ПС-1) ПУИ 22.4216 техническое -2эт аж(ПС-1) ПУИ 22.4217 помещениеавтостоянки -1эт аж(ПС-1) Помещениеавтостоянки(безм/м) 1,258.8218 техническое -1эт аж(ПС-1) ЛХ-ПБЗ 9.4219 техническое -1эт аж(ПС-1) ТШ 6.8220 техническое -1эт аж(ПС-1) ЛК 13.9221 техническое -1эт аж(ПС-1) Помещениесборамусора 8.8222 техническое -1эт аж(ПС-1) ЛХ-ПБЗ 14.0223 техническое -1эт аж(ПС-1) ТШ 18.6224 техническое -1эт аж(ПС-1) Помещениесборамусора 22.4225 техническое -1эт аж(ПС-1) ЛХ-ПБЗ 14.0226 техническое -1эт аж(ПС-1) ТШ 3.7227 техническое -1эт аж(ПС-1) Помещениесборамусора 22.7228 техническое -1эт аж(ПС-1) Блокзагрузки 73.0229 техническое -1эт аж(ПС-1) Тамбур-шлюз 4.2230 техническое -1эт аж(ПС-1) ПомещениехранениясветильниковДОУ 13.8

231 техническое -1эт аж(ПС-1) Венткамераприточная/подпораДОУ 63.5232 техническое -1эт аж(ПС-1) ВытяжнаявенткамераДОУ 32.1233 техническое -1эт аж(ПС-1) ВенткамерасистемыДУДОУ 28.9234 техническое -1эт аж(ПС-1) ПомещениеГРЩ1 35.2235 техническое -1эт аж(ПС-1) Э/Щжилья 15.5236 техническое -1эт аж(ПС-1) Кроссовая 9.6237 техническое -1эт аж(ПС-1) Приточнаявенткамераавтостоянки 36.6238 техническое -1эт аж(ПС-1) ВытяжнаявенткамераДОУ 24.4239 техническое -1эт аж(ПС-1) Вытяжнаявенткамераавтостоянки 33.7240 техническое -1эт аж(ПС-1) Помещениегребеночнойотопленияивк 51.4241 техническое -1эт аж(ПС-1) ВенткамерасистемыДУДОУ 28.1242 техническое -1эт аж(ПС-1) ВенкамерасистемыподпораДОУ 21.0243 техническое -1эт аж(ПС-1) Э/Щавтостоянки 16.5244 техническое -1эт аж(ПС-1) ВытяжнаявенткамераавтостоянкиПС-3 20.5245 техническое -1эт аж(ПС-1) ВенткамерасистемыДУавтостоянкиПС-3 21.8246 помещениеавтостоянки -2эт аж(ПС-2) Помещениеавтостоянки(безм/м) 1,658.6247 техническое -2эт аж(ПС-2) ЛХ-ПБЗ 9.4248 техническое -2эт аж(ПС-2) ТШ 6.1249 техническое -2эт аж(ПС-2) ЛК 14.2250 техническое -2эт аж(ПС-2) ЛХ-ПБЗ 10.4251 техническое -2эт аж(ПС-2) ТШ 3.1252 техническое -2эт аж(ПС-2) ЛХ-ПБЗ 10.4253 техническое -2эт аж(ПС-2) ТШ 3.2254 техническое -2эт аж(ПС-2) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-2 27.3255 техническое -2эт аж(ПС-2) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-2 23.5256 техническое -2эт аж(ПС-2) ВытяжнаявенткамераавтостоянкиПС-2 34.4257 техническое -2эт аж(ПС-2) ВенткамерасистемыДУавтостоянкиПС-2 20.2258 техническое -2эт аж(ПС-2) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-2 29.4259 техническое -2эт аж(ПС-2) ПриточнаявенткамераавтостоянкиПС-2 39.4260 техническое -2эт аж(ПС-2) ПУИ 21.4261 техническое -2эт аж(ПС-2) ПУИ 21.4262 помещениеавтостоянки -1эт аж(ПС-2) Помещениеавтостоянки(безм/м) 1,683.7263 техническое -1эт аж(ПС-2) ЛХ-ПБЗ 9.4264 техническое -1эт аж(ПС-2) ТШ 6.1265 техническое -1эт аж(ПС-2) ЛК 13.9266 техническое -1эт аж(ПС-2) Помещениесборамусора 8.8267 техническое -1эт аж(ПС-2) ЛХ-ПБЗ 10.4268 техническое -1эт аж(ПС-2) ТШ 3.1269 техническое -1эт аж(ПС-2) Помещениесборамусора 22.1270 техническое -1эт аж(ПС-2) ЛХ-ПБЗ 10.4271 техническое -1эт аж(ПС-2) ТШ 3.2272 техническое -1эт аж(ПС-2) Помещениесборамусора 14.0273 техническое -1эт аж(ПС-2) Кроссовая 7.0

274 техническое -1эт аж(ПС-2) ВенткамерасистемыДУПС-4-2-гоуровня 14.3275 техническое -1эт аж(ПС-2) ПриточнаявенткамераавтостоянкиПС-2 16.4276 техническое -1эт аж(ПС-2) Э/Щаренды 9.6277 техническое -1эт аж(ПС-2) Помещениегребеночнойотопленияивк 22.8278 техническое -1эт аж(ПС-2) Э/Щжилья 20.2279 техническое -1эт аж(ПС-2) ПУИ 4.1280 техническое -1эт аж(ПС-2) ТШ 5.7281 техническое -1эт аж(ПС-2) Помещениесборамусора 23.1282 техническое -1эт аж(ПС-2) Вытяжнаявенткамераавтостоянки 43.9283 помещениеавтостоянки -2эт аж(ПС-3) Помещениеавтостоянки(безм/м) 1,169.6284 техническое -2эт аж(ПС-3) ЛХ-ПБЗ 6.9285 техническое -2эт аж(ПС-3) ТШ 3.5286 техническое -2эт аж(ПС-3) ЛХ-ПБЗ 7.9287 техническое -2эт аж(ПС-3) ТШ 16.2288 техническое -2эт аж(ПС-3) ЛК 20.1289 техническое -2эт аж(ПС-3) ПриточнаявенткамераавтостоянкиПС-3 28.2290 техническое -2эт аж(ПС-3) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-3 22.9291 техническое -2эт аж(ПС-3) ПУИ 9.0292 техническое -2эт аж(ПС-3) Помещениеуборочнойт ехники 13.2293 техническое -2эт аж(ПС-3) ПУИ 22.6294 техническое -2эт аж(ПС-3) ВенткамерасистемыДУмойки 23.1295 техническое -2эт аж(ПС-3) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянки 15.1296 помещениеавтостоянки -1эт аж(ПС-3) Помещениеавтостоянки(безм/м) 1,142.5297 техническое -1эт аж(ПС-3) ЛХ-ПБЗ 6.9298 техническое -1эт аж(ПС-3) ТШ 3.5299 техническое -1эт аж(ПС-3) Помещениесборамусора 22.8300 техническое -1эт аж(ПС-3) ЛХ-ПБЗ 6.9301 техническое -1эт аж(ПС-3) ТШ 11.1302 техническое -1эт аж(ПС-3) Помещениесборамусора 15.1303 техническое -1эт аж(ПС-3) Кроссовая 9.5304 техническое -1эт аж(ПС-3) ЛК 26.5305 техническое -1эт аж(ПС-3) Помещениегребеночнойотопленияивк 37.0306 техническое -1эт аж(ПС-3) Помещениехранениясветильников 14.3307 техническое -1эт аж(ПС-3) ВенткамерасистемыДУГКП 18.3308 техническое -1эт аж(ПС-3) Приточнаявенткамерамойки 31.9309 техническое -1эт аж(ПС-3) ПриточнаявенткамераГКП 18.2310 техническое -1эт аж(ПС-3) Э/Щжилья 19.4311 техническое -1эт аж(ПС-3) Помещениеуборочнойт ехники 15.0312 техническое -1эт аж(ПС-3) ПриточнаявенткамераавтостоянкиПС-3 37.7313 техническое -1эт аж(ПС-3) Помещениеуборочнойт ехники 11.5314 техническое -1эт аж(ПС-3) ВенткамерасистемыподпораГКП 18.5315 техническое -1эт аж(ПС-3) ВытяжнаявенткамераГКП 27.1316 помещениеавтостоянки -2эт аж(ПС-4) Помещениеавтостоянки(безм/м) 1,425.0

317 техническое -2эт аж(ПС-4) ЛХ-ПБЗ 10.1318 техническое -2эт аж(ПС-4) ТШ 10.7319 техническое -2эт аж(ПС-4) ЛК 13.9320 техническое -2эт аж(ПС-4) КСК 28.8321 техническое -2эт аж(ПС-4) Приточнаявенткамераавтостоянки 34.9322 техническое -2эт аж(ПС-4) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-4 32.4323 техническое -2эт аж(ПС-4) Помещениеуборочнойт ехники 15.9324 помещениеавтостоянки -1эт аж(ПС-4) Помещениеавтостоянки 1,531.7325 техническое -1эт аж(ПС-4) ЛХ-ПБЗ 13.6326 техническое -1эт аж(ПС-4) ТШ 8.7327 техническое -1эт аж(ПС-4) ЛК 13.8328 техническое -1эт аж(ПС-4) Помещениесборамусора 17.1329 техническое -1эт аж(ПС-4) Э/Щжилья 21.9330 техническое -1эт аж(ПС-4) Помещениехранениясветильников 17.8331 техническое -1эт аж(ПС-4) Кроссовая 5.8332 техническое -1эт аж(ПС-4) ПриточнаявенткамераавтостоянкиПС-4 28.0333 техническое -1эт аж(ПС-4) Помещениегребеночнойотопленияивк 19.2334 техническое -1эт аж(ПС-4) Вытяжнаявенткамерамойки 26.8335 техническое -1эт аж(ПС-4) Э/Щавтостоянки 14.8336 помещениеавтостоянки -2эт аж(ПС-5) Помещениеавтостоянки 1,539.4337 техническое -2эт аж(ПС-5) ЛХ-ПБЗ 10.4338 техническое -2эт аж(ПС-5) ТШ 3.2339 техническое -2эт аж(ПС-5) Помещениесборамусора 13.2340 техническое -2эт аж(ПС-5) ЛХ-ПБЗ 10.4341 техническое -2эт аж(ПС-5) ТШ 3.1342 техническое -2эт аж(ПС-5) Помещениесборамусора 13.2343 техническое -2эт аж(ПС-5) ВытяжнаявенткамераавтостоянкиПС-5 26.2344 техническое -2эт аж(ПС-5) ТШ 9.1345 техническое -2эт аж(ПС-5) ЛК 14.2346 техническое -2эт аж(ПС-5) ЛХ-ПБЗ 9.4347 техническое -2эт аж(ПС-5) Помещениесборамусора 7.5348 техническое -2эт аж(ПС-5) Приточнаявытяжнаявенткамераавтостоянкиирампы 37.6349 техническое -2эт аж(ПС-5) Помещениегребеночнойотопленияивк 28.3350 техническое -2эт аж(ПС-5) ПомещениеГРЩЗ 32.5351 техническое -2эт аж(ПС-5) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-5 17.5352 техническое -2эт аж(ПС-5) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-5 16.0353 техническое -2эт аж(ПС-5) Узелсвязи 11.4354 техническое -2эт аж(ПС-5) Кроссовая 7.9355 техническое -2эт аж(ПС-5) Э/щаренды 12.4356 техническое -2эт аж(ПС-5) Э/Щжилья 30.0357 техническое -2эт аж(ПС-5) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-5 21.7358 техническое -2эт аж(ПС-5) ВенткамерасистемыДУавтостоянкиПС-5 20.2359 техническое -2эт аж(ПС-5) ПУИ 7.9

360 помещениеавтостоянки -2эт аж(ПС-6) Помещениеавтостоянки 399.7361 техническое -2эт аж(ПС-6) ЛХ-ПБЗ 10.4362 техническое -2эт аж(ПС-6) ТШ 4.9363 техническое -2эт аж(ПС-6) Помещениесборамусора 14.5364 техническое -2эт аж(ПС-6) Рампа 182.1365 техническое -2эт аж(ПС-6) Рампа 614.2366 техническое -2эт аж(ПС-6) ТШ 28.3367 техническое -2эт аж(ПС-6) ТШ 96.8368 техническое -2эт аж(ПС-6) Кроссовая 9.9369 техническое -2эт аж(ПС-6) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-6 17.2370 техническое -2эт аж(ПС-6) ПриточнаявенткамераавтостоянкиПС-6 18.4371 техническое -2эт аж(ПС-6) Приточная/вытяжнаявенткамерадлярампы/автостоянки 22.3372 техническое -2эт аж(ПС-6) Помещениегребеночнойотопленияивк 18.5373 техническое -2эт аж(ПС-6) Э/Щжилья 22.8374 техническое -2эт аж(ПС-6) Помещениеуборочнойт ехники 30.5375 техническое -2эт аж(ПС-6) ГРЩ2 26.2376 техническое -2эт аж(ПС-6) Помещениеуборочнойт ехники 13.7377 техническое -2эт аж(ПС-6) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-6 27.0378 техническое -2эт аж(ПС-6) ТШ 8.9379 техническое -2эт аж(ПС-6) Помещениеуборочнойт ехники 9.7380 техническое -1эт аж(ПС-6) Рампа 195.7381 техническое -1эт аж(ПС-6) ТШ 33.2382 помещениеавтостоянки -2эт аж(ПС-7) Помещениеавтостоянки 1,091.4383 техническое -2эт аж(ПС-7) ЛХ-ПБЗ 10.4384 техническое -2эт аж(ПС-7) ТШ 5.1385 техническое -2эт аж(ПС-7) Помещениесборамусора 14.5386 техническое -2эт аж(ПС-7) ЛХ-ПБЗ 9.4387 техническое -2эт аж(ПС-7) ТШ 7.5388 техническое -2эт аж(ПС-7) ЛК 27.0389 техническое -2эт аж(ПС-7) Помещениесборамусора 9.7390 техническое -2эт аж(ПС-7) ТШ 10.0391 техническое -2эт аж(ПС-7) ЦТП 252.2392 техническое -2эт аж(ПС-7) Насоснаястанцияпожаротушения 121.4393 техническое -2эт аж(ПС-7) Э/Щавтостоянки 11.5394 техническое -2эт аж(ПС-7) ВенткамерасистемыДУавтостоянкиПС-7 17.2395 техническое -2эт аж(ПС-7) ПриточнаявенткамераавтостоянкиПС-7 31.5396 техническое -2эт аж(ПС-7) ВенткамерасистемыПДЗавтостоянкиПС-7 25.4397 техническое -2эт аж(ПС-7) Помещениесборамусора 31.3398 техническое -2эт аж(ПС-7) Резервуарсводой 42.9399 техническое -2эт аж(ПС-7) Э/Щаренды 13.3400 техническое -2эт аж(ПС-7) ВытяжнаявенткамераавтостоянкиПС-6 25.2401 техническое -2эт аж(ПС-7) ВенткамерасистемыДУавтостоянкиПС-6 19.6

16.2Переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме

16.2.1






4 -1эт аж(отметка-3.300) ВРУ-ЦТП Электроснабжение.Жилойблок.3


6 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Хоз.-бытовоеводоснабжение1-йзоны,(блоки1-6,подземнаячасть)7 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Хоз.-бытовоеводоснабжение2-йзоны,(блок1-6)8 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Пожаротушениеподземнойавтостоянкииблоковкладовых9 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Пожаротушениеподземнойавтостоянкииблоковкладовых10 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Пожаротушениенадземнойчасти11 НС(-1эт аж) Насоснаяустановка Пожаротушениенадземнойчасти

12 Венткамера(-2этаж) Приточнаяустановка Вентиляцияавтостоянки(1секция)







19 Венткамера(-2этаж) Вытяжнаяустановка Вентиляцияавтостоянки(1секция)













32 Венткамера(-1этаж) Приточнаяустановка Вентиляциякладовых(1секция)

33 Венткамера(-1этаж) Приточнаяустановка Вентиляциякладовых(3секция)

34 Венткамера(-1этаж) Вытяжнаяустановка Вентиляциякладовых(1секция)

35 Венткамера(-1этаж) Вытяжнаяустановка Вентиляциякладовых(3секция)



38 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок3,1секция)39 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок3,2секция)40 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок3,3секция)

41 Венткамера(-2этаж) Вентилятор Дымоудалениеавтостоянки(-2эт аж)

42 Венткамера(-1этаж) Вентилятор Дымоудалениеавтостоянки(-1эт аж)

43 Кровля Вентилятор Дымоудаление:межквартирныйкоридор,(Блок3,секции1,2,3)44 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:межквартирныйкоридор,(Блок3,секции1,2,3)45 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:зонабезопасностиМГН(Блок3,секции1,2,3)






49 Блок3.1эт аж,пом.КПП

АРМСКУД(контрольдоступа) СКУДАвтостоянка








УзелкоммерческогоучетатеплаЦТП,АвтоматикаЦТП

ЦТПкомплекса



АПС/СОУЭАвтостоянка





































БИК:044525225

ИНН:7734411310

КПП:773401001

ОГРН:1187746257467

ОКПО:26909297

Объект№4



































77:08:11003:2790






13.1.3





13.1.7










200 Квартира 18 2 78.7 2201 Квартира 18 2 71.9 2202 Квартира 18 2 102.7 3203 Квартира 19 2 144.6 415.3Обосновныххарактеристикахнежилыхпомещений 15.3.1









16.1.1

№ Видпомещения Описаниеместарасположенияпомещения Назначениепомещения Площадь(м2)1 техническое 1этаж(Блок№4,паркинг) Рампа№2 107.02 техническое 1этаж(Блок№4,паркинг) КПП 16.03 техническое 1этаж(Блок№4,паркинг) Тамбур 2.84 техническое 1этаж(Блок№4,паркинг) С/у 3.25 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа1) Тамбур 9.46 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа1) Холл 102.47 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа1) С/у 3.98 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа1) Колясочная 6.99 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа1) Комнатаотдыхаконсьержа 4.710 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа1) Пуи 1.811 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа1) Тамбур 9.412 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа1) ЛК 12.713 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) Тамбур 9.014 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) Холл 158.115 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) С/у 4.216 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) Колясочная 14.817 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) Комнатаотдыхаконсьержа 4.2

18 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) Пуи 1.819 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) Тамбур 8.620 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) ЛК 12.821 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) ЛК 6.122 МОП 1этаж(Блок№4,входнаягруппа2) ЛК 6.523 МОП 1этаж(Блок№4,мусороудаление) Тамбур 10.324 МОП 2этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.525 МОП 2этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.426 МОП 2этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.527 МОП 2этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.528 МОП 2этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.829 МОП 2этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.230 МОП 2этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.531 МОП 2этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.832 МОП 2этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.233 техническое техэтаж(Блок№4) Помещеният ехэтажа 105.034 МОП 3этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.535 МОП 3этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.436 МОП 3этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.537 МОП 3этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.538 МОП 3этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.839 МОП 3этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.240 МОП 3этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.541 МОП 3этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.842 МОП 3этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.243 МОП 4этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.544 МОП 4этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.445 МОП 4этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.546 МОП 4этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.547 МОП 4этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.848 МОП 4этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.249 МОП 4этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.550 МОП 4этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.851 МОП 4этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.252 МОП 5этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.553 МОП 5этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.454 МОП 5этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.555 МОП 5этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.556 МОП 5этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.857 МОП 5этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.258 МОП 5этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.559 МОП 5этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.860 МОП 5этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2

104 МОП 10этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8105 МОП 10этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2106 МОП 11этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4107 МОП 11этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5108 МОП 11этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5109 МОП 11этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5110 МОП 11этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8111 МОП 11этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2112 МОП 11этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5113 МОП 11этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8114 МОП 11этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2115 МОП 12этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4116 МОП 12этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5117 МОП 12этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5118 МОП 12этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5119 МОП 12этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8120 МОП 12этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2121 МОП 12этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5122 МОП 12этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8123 МОП 12этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2124 МОП 13этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4125 МОП 13этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5126 МОП 13этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5127 МОП 13этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5128 МОП 13этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8129 МОП 13этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2130 МОП 13этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5131 МОП 13этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8132 МОП 13этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2133 МОП 14этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4134 МОП 14этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5135 МОП 14этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5136 МОП 14этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5137 МОП 14этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8138 МОП 14этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2139 МОП 14этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5140 МОП 14этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8141 МОП 14этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2142 МОП 15этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4143 МОП 15этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5144 МОП 15этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5145 МОП 15этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5146 МОП 15этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8

147 МОП 15этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2148 МОП 15этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5149 МОП 15этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8150 МОП 15этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2151 МОП 16этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4152 МОП 16этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5153 МОП 16этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5154 МОП 16этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5155 МОП 16этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8156 МОП 16этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2157 МОП 16этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5158 МОП 16этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8159 МОП 16этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2160 МОП 17этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4161 МОП 17этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5162 МОП 17этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5163 МОП 17этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5164 МОП 17этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8165 МОП 17этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2166 МОП 17этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5167 МОП 17этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8168 МОП 17этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2169 МОП 18этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4170 МОП 18этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5171 МОП 18этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5172 МОП 18этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5173 МОП 18этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8174 МОП 18этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2175 МОП 18этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5176 МОП 18этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8177 МОП 18этаж(Блок№4,секция3) Коридор 12.1178 МОП 19этаж(Блок№4,секция1) ЛХ-ПБЗ 9.4179 МОП 19этаж(Блок№4,секция1) ЛК 13.5180 МОП 19этаж(Блок№4,секция1) Коридор 23.5181 МОП 19этаж(Блок№4,секция2) ЛК 13.5182 МОП 19этаж(Блок№4,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8183 МОП 19этаж(Блок№4,секция2) Коридор 10.2184 МОП 19этаж(Блок№4,секция3) ЛК 13.5185 МОП 19этаж(Блок№4,секция3) ЛХ-ПБЗ 7.8186 МОП 19этаж(Блок№4,секция3) Коридор 10.2187 МОП 19этаж(Блок№4,кровля) Помещениещитоватоматизации 10.6188 МОП 19этаж(Блок№4,кровля) ЛК 13.4189 МОП 19этаж(Блок№4,кровля) Помещениещитовавтоматизации 6.0

190 МОП 19этаж(Блок№4,кровля) ЛК 14.3191 МОП 19этаж(Блок№4,кровля) Помещениещитовавтоматизации 5.716.2Переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме

16.2.1













14 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок4,1секция)15 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок4,2секция)16 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок4,3секция)17 Кровля Вентилятор Дымоудаление:межквартирныйкоридор,(Блок4,секции1,2,3)18 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:межквартирныйкоридор,(Блок4,секции1,2,3)19 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:зонабезопасностиМГН(Блок4,секции1,2,3)







АРМСКУД(контрольдоступа) СКУДАвтостоянка









АПС/СОУЭАвтостоянка





















2663130000р.

19Оспособеобеспеченияисполненияобязательствзастройщикаподоговоруи(или)обанке,вкоторомучастникамидолевогостроительствадолжныбытьоткрытысчетаэскроу,вслучаеразмещеният акихсредствнасчетахэскроу,обуплатеобязательныхотчислений(взносов)застройщикавкомпенсационныйфонд19.1Оспособеобеспеченияобязательствзастройщикаподоговорамучастиявдолевомстроительстве
















БИК:044525225

ИНН:7734411310

КПП:773401001

ОГРН:1187746257467

ОКПО:26909297



20Обиныхсоглашенияхиосделках,наоснованиикоторыхпривлекаютсяденежныесредствадлястроительства(создания)многоквартирногодомаи(или)иногообъектанедвижимости,заисключениемпривлеченияденежныхсредствучастниковдолевогостроительства

20.1Обиныхсоглашенияхиосделках,наоснованиикоторыхпривлекаютсяденежныесредствадлястроительства(создания)многоквартирногодомаи(или)иногообъектанедвижимости












Объект№5



































77:08:11003:2790






13.1.3





13.1.7










28 Квартира 10 1 72.0 229 Квартира 10 1 78.1 230 Квартира 11 1 102.7 331 Квартира 11 1 72.0 232 Квартира 11 1 78.1 233 Квартира 12 1 127.3 434 Квартира 12 1 129.3 435 Квартира 13 1 151.3 436 Квартира 3 2 78.1 237 Квартира 3 2 46.9 138 Квартира 3 2 46.8 139 Квартира 3 2 76.3 240 Квартира 4 2 78.1 241 Квартира 4 2 47.3 142 Квартира 4 2 47.2 143 Квартира 4 2 76.3 244 Квартира 5 2 78.1 245 Квартира 5 2 47.3 146 Квартира 5 2 47.2 147 Квартира 5 2 76.3 248 Квартира 6 2 78.1 249 Квартира 6 2 47.3 150 Квартира 6 2 47.2 151 Квартира 6 2 76.3 252 Квартира 7 2 78.1 253 Квартира 7 2 47.3 154 Квартира 7 2 47.2 155 Квартира 7 2 76.3 256 Квартира 8 2 78.1 257 Квартира 8 2 72.0 258 Квартира 8 2 102.6 359 Квартира 9 2 78.1 260 Квартира 9 2 72.0 261 Квартира 9 2 102.6 362 Квартира 10 2 78.1 263 Квартира 10 2 72.0 264 Квартира 10 2 102.7 365 Квартира 11 2 78.1 266 Квартира 11 2 72.0 267 Квартира 11 2 102.7 368 Квартира 12 2 149.9 415.3Обосновныххарактеристикахнежилыхпомещений 15.3.1


03.Б5_ГКП ГКП 1 122.9 Тамбур 7.2Тамбур 9.9Холл 46.9Колясочнаяихран.санок 13.1Охрана 11.9С/у 4.9ЛК 19.6ЛК 9.4

2 551.2 ЛХ-ПБЗ 5.7Коридор 89.8С/у 3.6Медицинскийкабинет 11.2Процедурныйкабинет 10.4Помещениеприготовленияпищи 25.8Кладовая 4.3С/у 7.6Пуи 3.8С/у 4.4Кружковаядо10чел. 35.6Буфетная 3.3Групповая 60.8Туалетная 20.0Раздевальная 28.9ЛК 20.1Помещениеперсонала 22.5Администрация 21.9ЛК 19.6Раздевальная 28.9Буфетная 3.3Групповая 60.8Туалетная 20.0Кружковаядо10чел. 34.9Кладовая 4.0



16Осоставеобщегоимуществавстроящемся(создаваемом)врамкахпроектастроительствамногоквартирномдоме(переченьпомещенийобщегопользованиясуказаниемихназначенияиплощади,переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме)

16.1Переченьпомещенийобщегопользованиясуказаниемихназначенияиплощади

16.1.1

№ Видпомещения Описаниеместарасположенияпомещения Назначениепомещения Площадь(м2)1 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) Тамбур 9.52 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) Холл 97.33 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) С/у 4.74 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) Колясочная 6.85 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) Комнатаотдыхаконсьержа 3.46 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) Пуи 1.87 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) Тамбур 9.08 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) ЛК 13.19 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа2) Тамбур 9.510 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа2) Холл 99.311 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа2) С/у 4.512 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа2) Колясочная 7.513 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа2) Комнатаотдыхаконсьержа 3.414 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа2) Пуи 1.815 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа2) Тамбур 9.016 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа2) ЛК 13.117 МОП 1этаж(Блок№5,входнаягруппа1) ЛК 9.518 МОП 3этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.919 МОП 3этаж(Блок№5) Коридор 10.620 МОП 3этаж(Блок№5) ЛК 13.921 МОП 3этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.922 МОП 3этаж(Блок№5) Коридор 10.623 МОП 3этаж(Блок№5) ЛК 13.924 МОП 4этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.925 МОП 4этаж(Блок№5) Коридор 10.626 МОП 4этаж(Блок№5) ЛК 13.927 МОП 4этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.928 МОП 4этаж(Блок№5) Коридор 10.629 МОП 4этаж(Блок№5) ЛК 13.930 МОП 5этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.931 МОП 5этаж(Блок№5) Коридор 10.632 МОП 5этаж(Блок№5) ЛК 13.933 МОП 5этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.934 МОП 5этаж(Блок№5) Коридор 10.635 МОП 5этаж(Блок№5) ЛК 13.936 МОП 6этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.937 МОП 6этаж(Блок№5) Коридор 10.638 МОП 6этаж(Блок№5) ЛК 13.939 МОП 6этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.9

40 МОП 6этаж(Блок№5) Коридор 10.641 МОП 6этаж(Блок№5) ЛК 13.942 МОП 7этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.943 МОП 7этаж(Блок№5) Коридор 10.644 МОП 7этаж(Блок№5) ЛК 13.945 МОП 7этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.946 МОП 7этаж(Блок№5) Коридор 10.647 МОП 7этаж(Блок№5) ЛК 13.948 МОП 8этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.949 МОП 8этаж(Блок№5) Коридор 10.650 МОП 8этаж(Блок№5) ЛК 13.951 МОП 8этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.952 МОП 8этаж(Блок№5) Коридор 10.653 МОП 8этаж(Блок№5) ЛК 13.954 МОП 9этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.955 МОП 9этаж(Блок№5) Коридор 10.656 МОП 9этаж(Блок№5) ЛК 13.957 МОП 9этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.958 МОП 9этаж(Блок№5) Коридор 10.659 МОП 9этаж(Блок№5) ЛК 13.960 МОП 10этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.961 МОП 10этаж(Блок№5) Коридор 10.662 МОП 10этаж(Блок№5) ЛК 13.963 МОП 10этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.964 МОП 10этаж(Блок№5) Коридор 10.665 МОП 10этаж(Блок№5) ЛК 13.966 МОП 11этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.967 МОП 11этаж(Блок№5) Коридор 10.668 МОП 11этаж(Блок№5) ЛК 13.969 МОП 11этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.970 МОП 11этаж(Блок№5) Коридор 10.671 МОП 11этаж(Блок№5) ЛК 13.972 МОП 12этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.973 МОП 12этаж(Блок№5) Коридор 10.674 МОП 12этаж(Блок№5) ЛК 13.975 МОП 12этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.976 МОП 12этаж(Блок№5) Коридор 10.677 МОП 12этаж(Блок№5) ЛК 13.978 МОП 13этаж(Блок№5) ЛХ-ПБЗ 6.979 МОП 13этаж(Блок№5) Коридор 10.880 МОП 13этаж(Блок№5) ЛК 13.981 МОП 14этаж(Блок№5,кровля) Помещениещитоватоматизации 6.082 МОП 14этаж(Блок№5,кровля) Помещениещитоватоматизации 8.7

16.2Переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме

16.2.1





3 -1эт аж(отметка-3.300) ГРЩ3 Электроснабжение.4ВРУ-1,4ВРУ-2,5ВРУ-1,5ВРУ-2,7ВРУ-3,8ВРУ-3,8ВРУ-4.Жилойблок.5






12 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок5,1секция)13 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок5,2секция)

14 Блок5.Венткамера(ДОУ,ГКП) Приточнаяустановка ВентиляцияпомещенийДОУ(производственнвые,общиеиадминистративныепомещения)

15 Блок5.Венткамера(ДОУ,ГКП) Вытяжнаяустановка ВентиляцияпомещенийДОУ(производственнвые,общиеиадминистративныепомещения)

16 Блок5.Венткамера(ДОУ,ГКП)(-1эт аж) Вентилятор Дымоудаление:помещенияДОУ(коридор,лифтовойхолл,зонаПБЗ,загрузочная)

17 Блок5.Венткамера(ДОУ,ГКП)(-1эт аж) Вентилятор Компенсациядымоудаления:помещенияДОУ(коридор,лифтовойхолл,зонаПБЗ,загрузочная)

18 Кровля Вентилятор Дымоудаление:межквартирныйкоридор,(Блок5,секции1,2)19 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:межквартирныйкоридор,(Блок5,секции1,2)20 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:зонабезопасностиМГН(Блок5,секции1,2,3)








25Блок5Коммутационныйузел.1эт аж,пом.Охраны

КоммутационныйузелМГТСОРКГКП+УстановкаМини-АТСвпом.Охраны

Телефония,доступвинтернет ,IP-ТВ.Блок5.ГКП

26 Блок5.1эт аж,пом.ОхраныГКП АРМСКУД(контрольдоступа) СКУДГКП

27 Блок5.1эт аж,пом.ОхраныГКП

ОборудованиеСОТС(охранно-тревожнойсигнализации) СОТСГКП

28 Блок1...6.Пом.Консьержей1эт аж.




АРМСОС(Системаохраннойсигнализации) СОССистемаохраннойсигнализацииГКП


31 Блок5.1эт аж,пом.ОхраныГКП АРМСОТ(Видеонаблюдение) СОССистемаохраннойсигнализацииГКП



34 ГКП1эт аж,пом.Охраны Домофоннаясеть. ОборудованиедомофоннойсетиГКП



АПС/СОУЭГКП

36 НасоснаяПТ-2эт ажАПС/СОУЭ(пожарнаяавтоматика,сигнализация,АПТ,СОУЭ)



38 Блок5.Пост охраныГКП,1эт аж Часофикация. ЧасофикацияГКП







БИК:044525225

ИНН:7734411310

КПП:773401001

ОГРН:1187746257467

ОКПО:26909297













Объект№6



































77:08:11003:2790






13.1.3





13.1.7
















№ Назначение Этаж Номерподъезда Общаяплощадь(м2) Кол-вокомнат1 Квартира 3 1 79.9 22 Квартира 3 1 46.8 12а Квартира 3 1 46.8 13 Квартира 3 1 79.1 24 Квартира 4 1 79.7 25 Квартира 4 1 47.2 15а Квартира 4 1 47.2 16 Квартира 4 1 79.0 27 Квартира 5 1 79.7 28 Квартира 5 1 47.2 18а Квартира 5 1 47.2 19 Квартира 5 1 79.0 210 Квартира 6 1 79.7 211 Квартира 6 1 47.2 111а Квартира 6 1 47.2 112 Квартира 6 1 79.0 213 Квартира 7 1 79.7 214 Квартира 7 1 47.2 114а Квартира 7 1 47.2 115 Квартира 7 1 79.0 216 Квартира 8 1 79.7 217 Квартира 8 1 47.2 117а Квартира 8 1 47.2 118 Квартира 8 1 79.0 219 Квартира 9 1 79.7 220 Квартира 9 1 47.2 120а Квартира 9 1 47.2 1

21 Квартира 9 1 79.0 222 Квартира 10 1 79.7 223 Квартира 10 1 47.2 123а Квартира 10 1 47.2 124 Квартира 10 1 79.0 225 Квартира 11 1 172.7 426 Квартира 3 2 78.9 227 Квартира 3 2 46.5 128 Квартира 3 2 46.3 129 Квартира 3 2 79.8 230 Квартира 4 2 78.9 231 Квартира 4 2 47.0 131а Квартира 4 2 47.0 132 Квартира 4 2 79.8 233 Квартира 5 2 78.9 234 Квартира 5 2 47.0 134а Квартира 5 2 47.0 135 Квартира 5 2 79.8 236 Квартира 6 2 78.9 237 Квартира 6 2 47.0 137а Квартира 6 2 47.0 138 Квартира 6 2 79.8 239 Квартира 7 2 78.9 240 Квартира 7 2 47.0 140а Квартира 7 2 47.0 141 Квартира 7 2 79.8 242 Квартира 8 2 78.9 243 Квартира 8 2 47.0 143а Квартира 8 2 47.0 144 Квартира 8 2 79.8 245 Квартира 9 2 78.9 246 Квартира 9 2 47.0 146а Квартира 9 2 47.0 147 Квартира 9 2 79.8 248 Квартира 10 2 78.9 249 Квартира 10 2 47.0 150 Квартира 10 2 47.0 151 Квартира 10 2 79.8 252 Квартира 11 2 78.9 253 Квартира 11 2 47.0 154 Квартира 11 2 47.0 155 Квартира 11 2 79.8 256 Квартира 12 2 142.5 4

100 Квартира 13 2 136.7 3101 Квартира 13 2 53.9 115.3Обосновныххарактеристикахнежилыхпомещений 15.3.1


03.Б6_ДОУ ДОУ 1 385.0 Тамбур 8.2Тамбур 11.4Холл 88.0Охрана 14.4С/у 3.6С/у 1.8ЛК 24.6Администрация 18.0Помещениеперсонала 20.6ВРУДОУ 8.0Пуи 3.7С/у 6.2Медицинскийкабинет 16.6Процедурныйкабинет 12.9Колясочнаяихран.санок 24.4Тамбур 4.4Помещениеперсонала 7.7С/у 2.6Коридор 25.9Отходы 2.6Доготовочныйцех 6.8Пуи 1.4Холодныйцех 5.1Кладоваясухихпродуктов 5.3Моечнаякухоннойпосуды 2.4Горячийцех 24.4Коридор 10.7ЛК 18.7Тамбур 4.6

2 994.8 ЛХ-ПБЗ 6.7Коридор 71.6Групповая+Спальня 118.3Туалетная 20.4Буфетная 4.1Раздевальная 19.4Пуи 2.9Буфетная 3.2

Раздевальная 19.0Групповая+Спальня 104.1Туалетная 18.8ЛК 24.4Буфетная 3.3Раздевальная 22.6Групповая+Спальня 98.7Туалетная 26.7Коридор 58.6Универсальныйзал 79.1Буфетная 3.9Раздевальная 19.8Групповая+Спальня 100.5Туалетная 17.7ЛК 19.6ЛХ 2.7Кладовая 9.4С/у 3.8С/у 1.6Кружковая 54.1Инвентарная 12.3Методическийкабинет 21.9Кабинет заведующего 25.6




16.1.1

№ Видпомещения Описаниеместарасположенияпомещения Назначениепомещения Площадь(м2)1 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) Тамбур 10.12 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) Холл 165.73 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) С/у 3.84 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) Колясочная 14.15 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) Комнатаотдыхаконсьержа 4.06 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) Пуи 2.37 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) Тамбур 4.48 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) ЛК 6.59 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) ЛК 6.1

10 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа1) ЛК 12.711 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа2) Тамбур 9.412 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа2) Холл 103.813 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа2) С/у 4.314 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа2) Колясочная 7.915 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа2) Комнатаотдыхаконсьержа 4.216 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа2) Пуи 1.817 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа2) Тамбур 9.418 МОП 1этаж(Блок№6,входнаягруппа2) ЛК 12.719 МОП 3этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.820 МОП 3этаж(Блок№6,секция2) Коридор 13.521 МОП 3этаж(Блок№6,секция2) ЛК 10.222 МОП 3этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.823 МОП 3этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.524 МОП 3этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.225 МОП 3этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.426 МОП 3этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.527 МОП 3этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.528 МОП 4этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.829 МОП 4этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.530 МОП 4этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.231 МОП 4этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.832 МОП 4этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.533 МОП 4этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.234 МОП 4этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.435 МОП 4этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.536 МОП 4этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.537 МОП 5этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.838 МОП 5этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.539 МОП 5этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.240 МОП 5этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.841 МОП 5этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.542 МОП 5этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.243 МОП 5этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.444 МОП 5этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.545 МОП 5этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.546 МОП 6этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.847 МОП 6этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.548 МОП 6этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.249 МОП 6этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.850 МОП 6этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.551 МОП 6этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.252 МОП 6этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4

53 МОП 6этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.554 МОП 6этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.555 МОП 7этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.856 МОП 7этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.557 МОП 7этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.258 МОП 7этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.859 МОП 7этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.560 МОП 7этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.261 МОП 7этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.462 МОП 7этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.563 МОП 7этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.564 МОП 8этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.865 МОП 8этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.566 МОП 8этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.267 МОП 8этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.868 МОП 8этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.569 МОП 8этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.270 МОП 8этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.471 МОП 8этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.572 МОП 8этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.573 МОП 9этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.874 МОП 9этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.575 МОП 9этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.276 МОП 9этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.877 МОП 9этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.578 МОП 9этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.279 МОП 9этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.480 МОП 9этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.581 МОП 9этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.582 МОП 10этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.883 МОП 10этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.584 МОП 10этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.285 МОП 10этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.886 МОП 10этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.587 МОП 10этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.288 МОП 10этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.489 МОП 10этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.590 МОП 10этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.591 МОП 11этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.892 МОП 11этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.593 МОП 11этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.294 МОП 11этаж(Блок№6,секция1) ЛК 13.595 МОП 11этаж(Блок№6,секция1) ЛХ-ПБЗ 7.8

96 МОП 11этаж(Блок№6,секция1) Коридор 10.297 МОП 11этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.498 МОП 11этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.599 МОП 11этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.5100 МОП 12этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.5101 МОП 12этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8102 МОП 12этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.2103 МОП 12этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4104 МОП 12этаж(Блок№6,секция3) Коридор 26.4105 МОП 12этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.5106 МОП 13этаж(Блок№6,секция2) ЛК 13.5107 МОП 13этаж(Блок№6,секция2) ЛХ-ПБЗ 7.8108 МОП 13этаж(Блок№6,секция2) Коридор 10.2109 МОП 13этаж(Блок№6,секция3) ЛХ-ПБЗ 9.4110 МОП 13этаж(Блок№6,секция3) Коридор 24.5111 МОП 13этаж(Блок№6,секция3) ЛК 13.5112 МОП 14этаж(Блок№6,кровля) Помещениещитовавтоматизации 6.2113 МОП 14этаж(Блок№6,кровля) ЛК 14.3114 МОП 14этаж(Блок№6,кровля) Помещениещитовавтоматизации 5.7115 МОП 14этаж(Блок№6,кровля) Помещениещитовавтоматизации 6.0116 МОП 14этаж(Блок№6,кровля) ЛК 14.816.2Переченьт ехнологическогоиинженерногооборудования,предназначенногодляобслуживанияболеечемодногопомещениявданномдоме

16.2.1





3 1этаж(отметка-0.000) 7ВРУ-4 Электроснабжение.Жилойблок.6


5 -1эт аж(отметка-3.300) ГРЩ2 Электроснабжение.2ВРУ-1,2ВРУ-2,3ВРУ-1,3ВРУ-2,7ВРУ-2,8ВРУ-2,ВРУ-ЦТП.Жилойблок.6



11 Венткамера(-2эт аж) Вытяжнаяустановка ВентиляцияЭ/Щжилья,ГРЩ2,ГРЩ3,Э/Щавтостоянки12 Венткамера(-1эт аж) Вытяжнаяустановка ВентиляцияЭ/Щжилья,ГРЩ1,Э/Щавтостоянки13 Венткамера(-1эт аж) Вытяжнаяустановка ВентиляциягребеночныхВКиОВ(1-7секции)14 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок6,1секция)15 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок6,2секция)16 Кровля Вытяжнаяустановка Вентиляцияквартир:кухня,санузел,совмещенныйсанузел(Блок6,3секция)

17 Блок6.Венткамера(ДОУ,ГКП) Приточнаяустановка ВентиляцияпомещенийДОУ(производственнвые,общиеиадминистративныепомещения,

игровыеспальни,универсальныйзал,т уалетные)

18 Блок6.Венткамера(ДОУ,ГКП) Вытяжнаяустановка ВентиляцияпомещенийДОУ(производственнвые,общиеиадминистративныепомещения,

игровыеспальни,универсальныйзал,т уалетные)19 Кровля Вентилятор Дымоудаление:межквартирныйкоридор,(Блок6,секции1,2,3)20 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:межквартирныйкоридор,(Блок6,секции1,2,3)21 Кровля Вентилятор Компенсациядымоудаления:зонабезопасностиМГН(Блок6,секции1,2,3)



23Блок6Коммутационныйузел.1эт аж.Пом.ОхраныДОУ

КоммутационныйузелРФиО СистемарадиовещанияиоповещенияоЧС.ЯдросистемыГОЧСДОУ






27Блок6Коммутационныйузел.1эт аж,пом.Охраны

КоммутационныйузелМГТСОРКГКП+УстановкаМини-АТСвпом.Охраны

Телефония,доступвинтернет ,IP-ТВ.Блок6.ДОУ

28 Блок6.1эт аж,пом.ОхраныДОУ АРМСКУД(контрольдоступа) СКУДДОУ

29 Блок6.1эт аж,пом.ОхраныДОУ

ОборудованиеСОТС(охранно-тревожнойсигнализации) СОТСДОУ

30 Блок1...6.Пом.Консьержей1эт аж.




АРМСОС(Системаохраннойсигнализации) СОССистемаохраннойсигнализацииДОУ


33 Блок6.1эт аж,пом.ОхраныГКП АРМСОТ(Видеонаблюдение) СОССистемаохраннойсигнализацииДОУ



36 ДОУ1эт аж,пом.Охраны Домофоннаясеть. ОборудованиедомофоннойсетиДОУ

37 Блок6.1эт аж,пом.ОхраныДОУ


АПС/СОУЭДОУ

38 НасоснаяПТ-2эт ажАПС/СОУЭ(пожарнаяавтоматика,сигнализация,АПТ,СОУЭ)



40 Блок6.Пост охраныДОУ,1эт аж Часофикация. ЧасофикацияДОУ

































БИК:044525225

ИНН:7734411310

КПП:773401001

ОГРН:1187746257467

ОКПО:26909297
















24Сведенияофактахвнесенияизмененийвпроектнуюдокументацию24.1Сведенияофактахвнесенияизмененийвпроектнуюдокументацию

24.1.1

№ Дата Наименованиеразделапроектнойдокументации Описаниеизменений1 13.02.2018 Раздел15.2Обосновныххарактеристикахжилыхпомещений Назначениепомещения"жилое"былоизмененона"Квартира"

2 13.02.2018 Раздел12.2.Особственникеземельногоучастка Вподразделах12.2.8и12.2.9былизаполненыкорректныеданные

КОПИЯЭЛЕКТРОННОГОДОКУМЕНТА"ПРОЕКТНАЯДЕКЛАРАЦИЯ",ПОДПИСАННОГОЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сведенияобэлектроннойподписи

Сертификат :64885D1500EBA3E91129340D7631D1Владелец:ОООБККСЕРЕБРЯНЫЙБОР,СапроновФедорБорисович,МоскваДействителен:с19.02.2019по19.05.2020

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - О...

Documents

Transcript of ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - О...